一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

暫無數據

鴻鉅公司向本院提出訴訟請求:1.判令被告支付剩余工程款11751274.28元（22451274.28-10702000）；2.判令以11751274.28元為本金，按年利率4.75%支付自2017年11月1日起至實際支付之日止的利息；3.判令原告在未付工程款本息的范圍內，對原告施工建設的原料倉、制粉車間、打包間、配粉倉工程折價或拍賣的價款享有優先受償權；4.判令由被告承擔本案鑒定費用160000元。事實與理由：2015年8月21日，原、被告雙方簽訂了建設工程施工合同，施工內容為土建、水、暖、電、衛等施工、消防為甩項。合同約定開工日期2015年8月21日，竣工日期2016年10月30日。原告按合同約定對該工程進行施工。在合同履行的過程中由于被告資金短缺，不能按合同約定的施工進度付款，加之邊施工邊安裝設備，多次出現等待設備安裝后才能施工的情況，致使該工程實際竣工日順延，原告于2017年8月2日使用了該工程。2017年10月被告大型生產設備才吊裝安裝完畢。2017年9月30日原告方報送一份工程決算至今被告不予回復，原告施工的涉案工程總造價決算為22348212.19元，被告所付涉案工程款僅為原告決算價的二分之一左右，給原告的資金使用造成了諸多困難。雙方就工程款支付問題引起了諸多矛盾至今無法解決。被告的法定代表人、經營管理負責人、該工程的監理負責人及雙方交往的律師都是要好的朋友，現被告至今不解決工程決算也不支付剩余工程款原告對此無法理解，經多次協商多次調解無果，無奈原告訴至人民法院，通過訴訟的方式解決所遇問題，以公平的方式了結原、被告雙方的糾紛。 博泰公司辯稱，一、本案涉訴工程雙方合同約定的竣工日期為2016年10月30日，但是時至2019年5月31日該工程未滿足竣工驗收條件，原告不能向被告提供竣工驗收資料，導致工程至今不能決算也根本無法投入使用；二、原告主張被告未按合同施工進度履行付款義務無事實依據，根據雙方合同約定，被告支付工程款的前提條件是按照中標合同進行控制，原告需要按月報送進度，以報送的進度確定付款進度，付至合同總價款的80%停止支付，被告至今已向原告支付1090萬元，超過了合同約定的總價款1280萬元的80%,已經付至了85%，但是原告卻并沒有按合同約定按月報送施工進度，被告的違約更無從談起；三、原告工期延誤的原因多為其現場管理混亂，存在安全隱患，組織勞力不足，缺乏工業廠房建設施工管理能力，未按設計施工造成返工窩工，這些在監理日志及監理工程師都有反映，監理單位多次提出原告工期滯后系原告方原因，被告設備人員進場安裝時間為2017年6月9日，而此時原告早已違約逾期竣工，因此原告主張因被告設備安裝導致竣工日順延的理由不能成立；四、針對原告的訴請，提出的支付工程款的條件不成就，原被告雙方在施工合同中已經明確約定工程價款支付到合同價款的80%就停止支付，剩余的20%分成兩部分，其中的15%在工程竣工驗收決算后支付，還有5%是工程質保金，但至今為止原告方并沒有按照合同約定向我方提交竣工驗收資料以及竣工圖紙，因此原告的訴請依法不能成立。請求法庭依法駁回原告的所有的訴訟請求。 博泰公司向本院提出反訴請求：1.判令反訴被告向反訴原告支付逾期竣工違約金384萬元（合同價款1280萬元的30%）。事實與理由：2015年8月，反訴原、被告簽訂《建設工程施工合同》，反訴被告承攬反訴原告博泰公司面粉廠建設工程，合同價款1280萬元。合同約定工期自2015年8月21日起至2016年10月30日止，同時約定“工程款進度按中標合同控制，采取按月報送進度，付至合同總價80%停止支付……預留5%為工程質保金，質保期滿，把預留的5%質保金支付給承包方”。對于承包人工期延誤的違約責任，合同約定工期每延一天，賠償按合同總價款1%支付。合同簽訂，反訴被告進場施工后，反訴原告陸續向其付款1090萬元，但反訴被告卻并未依照合同約定按月報送進度，且工期一再延誤。2018年8月31日反訴被告報請竣工驗收，但監理公司現場檢查后以“觀感不符合竣工驗收要求，不具備竣工驗收條件”回復，工程至今未滿足竣工驗收條件。綜上，反訴被告無正當理由逾期竣工，給反訴原告的生產經營造成巨大損失，特訴請貴院查明事實，依法公正判決。由于雙方合同約定的違約金數額過高，特請求按照合同總價款的30%計算。 鴻鉅公司辯稱，導致延期竣工的主要原因，首先是博泰公司工程進度款未及時到位；其次是博泰公司要求土建必須服從工藝要求，因設備安裝影響施工進度，導致工期拖延，故延期竣工均系博泰公司導致，與鴻鉅公司無關。請求駁回其反訴請求。 經審理查明，2015年8月21日，博泰公司與鴻鉅公司經協商簽訂了《建設工程施工合同》，合同約定，博泰公司將其面粉廠建設工程發包給鴻鉅公司，施工內容為：土建、水、暖、電、衛等施工、消防為甩項。開工日期為2015年8月21日，竣工日期為2016年10月30日。合同價款12800000.00元，合同第23.2條約定，本合同價款采用（2）方式確定，即采用可調價格合同，合同價款調整方法：招標文件、招標答疑、施工圖紙包含的內容，風險范圍以外合同價款調整方法：設計變更、經濟簽證、圖紙會審記錄、招標時暫定價（經確認后）按簽證進行增減結算。合同第23.3條約定合同價款的其他調整因素：雙方約定工程按1300元∕平方米計算，工程竣工后以實際決算為準。關于工程款的支付，雙方約定，進入工地七日內預付1000000.00元，累計付款達合同價的60%開始回扣預付款，每月20日前，承包人向工程師提交已完成工程量報價及價款結算單。工程進度款按中標合同進行控制，采取按月報送進度，付至合同總價款的80%停止支付。關于延期交工的違約責任，雙方約定，因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或者工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任，工期每延一天，賠償按合同總價款1%。同時，雙方在工程質量保修合同中約定，本工程質量保修金為施工合同價款的3%。合同簽訂后，博泰公司按合同約定于2015年8月28日給鴻鉅公司支付1000000.00元工程預付款后，鴻鉅公司開始施工。工程施工至2016年由于工程質量存在瑕疵、工程質量達不到工藝使用要求等問題，監理公司多次要求鴻鉅公司進行整改，但未落實，為此博泰公司于當年8月24日召集工地列會，博泰公司要求土建必須服從工藝要求，并對工程質量及安全進行整改。2017年6月3日完成主體認證，當月18日鴻鉅公司書面要求支付工程款，博泰公司付款2500000.00元。之后，該工程零星項目陸續完工。但至2018年4月7日尚有部分土建施工內容未完成，博泰公司書面通知要求鴻鉅公司在次月30日前完成，如不能按期完成，產生的一切后果由其承擔。在辦理竣工驗收過程中，因施工資料滯后和漏項，鴻鉅公司曾于2018年8月21日書面要求監理公司補辦簽字蓋章，2018年8月31日，鴻鉅公司提出竣工驗收申請，監理公司以工程觀感質量不符合竣工驗收要求，不具備竣工驗收條件為由，未組織工程竣工驗收。鴻鉅公司曾于2017年10月將其編制的工程結算書（工程總造價22451274.28元）報送鴻鉅公司，但沒有博泰公司的簽收記錄。鴻鉅公司于2018年12月1日訴至我院，要求博泰公司給付工程款，以鑒定結論為準，并提出申請，要求對涉案工程總造價進行司法鑒定，并支付鑒定費160000.00元。本院于2019年5月6日委托新疆豐源建設工程項目管理咨詢有限公司對涉案工程進行決算，該公司于2019年10月20日出具了新豐造價字（2019）ＹＬ-006號鑒定意見書，鑒定結論為面粉廠擴建工程（原料倉、制粉車間、打包間、配粉倉）工程造價為：1、根據施工圖紙計算造價為17977732.39元；2、施工圖紙外未經確認部分工程造價（配合費用、彩鋼板圍檔、材料運費）為1778258.72元。鑒定意見書給雙方當事人送達后，雙方當事人均提出異議，鑒定公司出具了符合意見說明，并派鑒定人員到庭接受雙方當事人的質詢，博泰公司認為該鑒定結論將不是鴻鉅公司施工的項目列為評估范圍，進行評估鑒定。鴻鉅公司對此鑒定結論不予認可，并當庭變更訴訟請求，要求以其編制的結算為依據給付工程款。 涉案工程開工后，博泰公司陸續給付工程款18902000.00元，鴻鉅公司將其中8200000.00元轉給博泰公司法定代表人劉杰用于收購小麥。鴻鉅公司實收工程款10702000元。 本案在審理過程中，經本院督促，雙方于2019年5月30日完成工程竣工驗收，但至2019年4月起博泰公司開始調試設備，試生產。 另，關于鴻鉅公司將收到的工程款中的8200000.00元轉給博泰公司法定代表人劉杰用于收購小麥之事，劉杰向法庭陳述，其與鴻鉅公司法定代表人李旭東協商，是在不影響工程進度的情況下，可將富余款項轉給其用于收購小麥。但雙方無書面協議。 本案爭議的焦點:1.工程總造價的認定問題；2.鑒定公司對不是鴻鉅公司施工的項目進行了評估的問題;3.鴻鉅公司與博泰公司工程款收付相差198000.00元的問題；4.導致延期竣工的原因；5.違約金的承擔

一、被告（反訴原告）伊犁博泰食品科技開發有限責任公司應付原告（反訴被告）新疆鴻鉅建設工程有限公司工程款6736401.00元，并自2019年6月1日至付款之日按年利率4.75%承擔利息，于判決書生效后二十日內付清； 二、原告（反訴被告）新疆鴻鉅建設工程有限公司對其施工的被告（反訴原告）伊犁博泰食品科技開發有限責任公司的原料倉、制粉車間、打包間、配粉倉工程折價或拍賣的價款享有優先受償權； 三、被告（反訴原告）伊犁博泰食品科技開發有限責任公司向原告（反訴被告）新疆鴻鉅建設工程有限公司支付鑒定費80000.00元，于判決書生效后二十日內付清； 四、駁回原告（反訴被告）新疆鴻鉅建設工程有限公司的其它訴訟請求； 五、原告（反訴被告）新疆鴻鉅建設工程有限公司向被告（反訴原告）伊犁博泰食品科技開發有限責任公司賠償違約金3840000.00元，于判決書生效后二十日內付清。 如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 案件受理費93267元，原告（反訴被告）新疆鴻鉅建設工程有限公司負擔37306.8元，被告（反訴原告）伊犁博泰食品科技開發有限責任公司負擔55960.2元；反訴費37520元，由原告（反訴被告）新疆鴻鉅建設工程有限公司負擔。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于新疆維吾爾自治區高級人民法院伊犁哈薩克自治州分院

2020-01-09