一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告遼寧大河重工起重機(jī)械有限公司訴稱(chēng)，2018年10月27日，原告與被告簽訂了《鋼結(jié)構(gòu)加工合同》、《沈陽(yáng)吉利大世界項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)協(xié)議書(shū)》。兩份書(shū)面合同約定，原告為被告承攬加工鋼結(jié)構(gòu)并組織安裝施工，被告給付原告合同價(jià)款9400000元（其中，加工承攬價(jià)款8400000元、鋼結(jié)件安裝價(jià)款1000000元）。合同簽訂后，原告即依據(jù)合同的約定組織加工制作和安裝施工。但在原告履行合同過(guò)程中，被告卻將加工制作和安裝施工項(xiàng)目交由第三方完成。針對(duì)被告這一根本違約的行為，原告要求被告實(shí)際履行合同，但未能達(dá)成一致。2019年2月1日，被告向原告發(fā)出《終止合同通知書(shū)》，明確表示終止合同履行。被告的根本違約行為，給原告造成實(shí)際損失2015399元，截至原告起訴之日，原告與被告無(wú)法通過(guò)協(xié)商就違約損害賠償事宜達(dá)成一致。根據(jù)合同法規(guī)定，被告應(yīng)當(dāng)對(duì)原告承擔(dān)違約損害賠償責(zé)任，故訴請(qǐng)人民法院依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。訴訟請(qǐng)求：1、請(qǐng)求人民法院判令被告給付違約損害賠償金2015399元（具體賠償項(xiàng)目見(jiàn)賠償清單）；2、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。 被告遼寧萬(wàn)眾汽車(chē)廣場(chǎng)有限公司辯稱(chēng)，1、被答辯人履行合同嚴(yán)重違約，是導(dǎo)致答辯人解除合同的直接原因；2、被答辯人主張“制作并安裝完成”的工程量不準(zhǔn)確；3、被答辯人主張的“加工制作完成未提供”及鋼材料降價(jià)導(dǎo)致的損失無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)。另外，被答辯人主張的訴爭(zhēng)工程購(gòu)入鋼材降價(jià)所導(dǎo)致的損失亦不存在。被答辯人系專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)的企業(yè)，其保有鋼材庫(kù)存量與答辯人無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，被答辯人的上述主張均無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，不應(yīng)予以支持。綜上，答辯人已支付的工程款完全能夠覆蓋被答辯人實(shí)際施工完成的工程量，被答辯人不存在任何損失，請(qǐng)求貴院判決駁回被答辯人的訴訟請(qǐng)求，以維護(hù)答辯人的合法權(quán)益。 經(jīng)審理查明，原告（乙方承攬人）與被告（甲方定做人）于2018年10月27日簽訂《鋼結(jié)構(gòu)加工合同》，合同約定的加工量范圍：乙方按甲方出具鋼結(jié)構(gòu)圖紙進(jìn)行原材料采購(gòu)和加工，包括箱型柱、Ｈ形鋼梁、圓弧梁；樓承板；栓釘；收邊條；地腳螺栓；高強(qiáng)螺栓；各節(jié)點(diǎn)連接板及其余次結(jié)構(gòu)等。合同價(jià)款系根據(jù)甲方提供的施工圖紙通過(guò)預(yù)算確定固定總價(jià)為8400000元（乙方提供增值稅發(fā)票）工程量按圖紙計(jì)算為準(zhǔn)，計(jì)算方法依據(jù)《建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（ＧＢ50500-2003），價(jià)格包含：附材、加工制作費(fèi)、除銹、噴防銹漆、高強(qiáng)螺栓、預(yù)埋螺栓、鋼梁打孔、運(yùn)輸?shù)龋緝r(jià)款為固定價(jià)格一次性包干，總價(jià)款已包含零星構(gòu)件及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用。合同約定工期：合同簽訂后5天內(nèi)開(kāi)始供貨，從開(kāi)始供貨之日起25天內(nèi)供貨完畢，其中，18.7米以下部分從開(kāi)始供貨之日起20天內(nèi)供貨完畢。合同約定付款方式：1、合同簽訂后甲方支付乙方1470000元萬(wàn)元工程預(yù)付款合同生效，乙方開(kāi)始鋼結(jié)構(gòu)材料采購(gòu)，圖紙二次設(shè)計(jì)及生產(chǎn)加工；2、乙方鋼結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)場(chǎng)施工順序?qū)摻Y(jié)構(gòu)地下室部分箱型柱進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)2車(chē)后，甲方支付乙方工程進(jìn)度款500000元。乙方鋼結(jié)構(gòu)地下室部分所有箱型柱全部進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，甲方支付乙方工程進(jìn)度款500000元；3、-0.1米平臺(tái)梁及-3.7米平臺(tái)梁制作完成，甲方到乙方加工廠內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方提貨支付乙方工程進(jìn)度款500000元，乙方安排材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。-0.1米樓承板及-3.7米樓承板制作完成，甲方到乙方加工內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方提貨支付乙方工程進(jìn)度款500000元，乙方安排材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工；4、乙方鋼結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)場(chǎng)施工順序?qū)摻Y(jié)構(gòu)18.7米18根箱型柱制作完成，甲方到乙方加工廠內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方提貨支付乙方工程進(jìn)度款500000元，乙方安排材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工；5、乙方鋼結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)場(chǎng)施工順序?qū)摻Y(jié)構(gòu)3.6米、7.1米平臺(tái)梁及相對(duì)標(biāo)高的梯柱制作完成，甲方到乙方加工廠內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方提貨支付乙方工程進(jìn)度款500000元，乙方安排材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。乙方鋼結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)場(chǎng)施工順序?qū)摻Y(jié)構(gòu)3.6米、7.1米樓承板制作完成，甲方到乙方加工廠內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方提貨支付乙方工程進(jìn)度款500000元，乙方安排材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工；6、乙方鋼結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)場(chǎng)施工順序?qū)摻Y(jié)構(gòu)10.8米、14.3米平臺(tái)梁及相對(duì)標(biāo)高的梯柱制作完成，甲方到乙方加工廠內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方提貨支付乙方工程進(jìn)度款500000元,乙方安排材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。乙方鋼結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)場(chǎng)施工順序?qū)摻Y(jié)構(gòu)10.8米、14.3米樓承板制作完成，甲方到乙方加工廠內(nèi)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，甲方提貨支付乙方工程進(jìn)度款500000元，乙方安排材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工；……10、剩余尾款430000元，待甲方確認(rèn)構(gòu)件全部進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)后，甲方將剩余尾款全部支付乙方，每次付款乙方需提供等額的16%增值稅發(fā)票提供甲方。乙方鋼結(jié)構(gòu)加工完通知甲方驗(yàn)收，甲方3日內(nèi)未來(lái)廠內(nèi)驗(yàn)收，視為鋼結(jié)構(gòu)加工合格。合同約定違約責(zé)任：1、甲方未按合同約定向乙方支付合同款，乙方可以滯留定做貨物，工期順延；3、在合同履行過(guò)程中如一方先違約，對(duì)方可暫停或延緩合同執(zhí)行，違約責(zé)任及由此造成的損失由違約方承擔(dān)；4、乙方?jīng)]有在約定期限內(nèi)將貨物送到，則每逾期一天向甲方支付貨款的0.5%作為違約金……簽訂《鋼結(jié)構(gòu)加工合同》當(dāng)日，原告（發(fā)包人）與被告（承包人）簽訂《沈陽(yáng)吉利大世界項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)協(xié)議書(shū)》，該合同約定原告為被告安裝鋼結(jié)構(gòu)，工程地點(diǎn)：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北二中路18甲1，工程范圍：吉利大世界鋼結(jié)構(gòu)的鋼梁鋼柱的安裝及樓層鋼板的安裝（不含樓梯及扶手的安裝）；包含預(yù)埋螺栓安裝、高強(qiáng)螺栓連接、樓板栓釘焊接、收邊條安裝、現(xiàn)場(chǎng)焊接、補(bǔ)刷防銹漆、吊裝、檢測(cè)及安裝所需一切輔料等。合同約定工程期限：本工程開(kāi)工日期為首批材料到場(chǎng)后45天完工，其中18.7米以下部分為首批材料到場(chǎng)后30天內(nèi)安裝完成，乙方因材料未及時(shí)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致工期延誤、安裝工期應(yīng)相應(yīng)順延；乙方每逾期一天，應(yīng)支付甲方本合同總價(jià)款的0.5%作為違約金。合同約定的結(jié)算與支付：雙方共同確定本協(xié)議工程款包干總價(jià)為1000000元；本工程不支付工程安裝預(yù)付款，乙方將地下室部分40根箱型柱及-0.1米平臺(tái)梁全部施工完成、-3.7米標(biāo)高鋼梁及樓層板倒運(yùn)并安裝完成、以及-0.1米樓承板及栓釘安裝完成。具備混凝土澆筑時(shí)，甲方支付乙方工程安裝費(fèi)用300000元；乙方將18.7米以下至-0.1米以上18根箱型柱及4層平臺(tái)梁（含10.8米平臺(tái)梁）及樓承板栓釘全部安裝完成，甲方支付乙方工程安裝費(fèi)用300000元;……工程款預(yù)留50000元，為工程質(zhì)保金，滿2年無(wú)息返還。合同約定乙方在甲方付款前應(yīng)向甲方支付等額正規(guī)發(fā)票（稅率10%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票），否則甲方不支付工程款的行為不視為甲方違約。 原告稱(chēng)合同簽訂后其開(kāi)始鋼結(jié)構(gòu)材料的采購(gòu)，構(gòu)件生產(chǎn)，安裝有關(guān)準(zhǔn)備，原告提供采購(gòu)鋼材合同復(fù)印件及支付材料款的發(fā)票復(fù)印件等證據(jù)，擬證明已為合同采購(gòu)原材料。原告按照合同約定完成部分加工安裝工作，截止2018年11月21日原告稱(chēng)已將3.6米及7.1米平臺(tái)梁全部運(yùn)進(jìn)場(chǎng)，2018年12月18日原告簽訂合同的工作人員李寧通過(guò)微信向被告簽訂合同的工作人員梁大為發(fā)送照片，原告稱(chēng)該照片系原告已按合同約定加工完成未運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的部分材料，向被告要求繼續(xù)支付進(jìn)度款，被告對(duì)聊天記錄的真實(shí)性沒(méi)有異議，但認(rèn)為照片不能客觀反映原告真實(shí)的加工進(jìn)度。原告稱(chēng)因被告未按合同約定支付階段款項(xiàng)，原告的簽訂合同的工作人員李寧2018年12月28日通過(guò)微信向被告簽訂合同的工作人員梁大為發(fā)送停工聯(lián)系函，該聯(lián)系函載明工程付款情況：材料款被告已支付4770000元，目前被告應(yīng)按合同支付原告材料款2000000元（10.8米、14.3米、18.8米標(biāo)高三層鋼梁及二層樓板材料費(fèi)用）；停工原因：因天氣環(huán)境影響，從安全及質(zhì)量方面考慮，被告要求原告停止施工，該聯(lián)系函上蓋有原告的公章，被告沒(méi)有蓋章，被告認(rèn)為該證據(jù)為原告內(nèi)部文件，不能證明原告。 另查明，被告2019年2月2日、3日、5日向原告郵寄《終止合同通知書(shū)》，該通知書(shū)載明原、被告雙方的鋼結(jié)構(gòu)加工合同約定從簽訂合同五日內(nèi)開(kāi)始供貨，從開(kāi)始供貨之日起25天內(nèi)供貨完畢，其中18.7米以下部分從開(kāi)始供貨之日起20天內(nèi)供貨完畢；鋼結(jié)構(gòu)安裝工程項(xiàng)目中，約定了竣工日期為首批材料到場(chǎng)后45天內(nèi)完工，18.7米以下部分從首期材料到場(chǎng)后30天內(nèi)安裝完成等內(nèi)容；被告已按合同約定付款4770000元，其中有3470000元工程款均為案外人李鳳起代被告支付原告，原告未給被告開(kāi)具增值稅發(fā)票；按合同約定原告供貨及安裝已嚴(yán)重超期，嚴(yán)重影響工程進(jìn)度，導(dǎo)致被告無(wú)法正常開(kāi)業(yè)，原告上述行為構(gòu)成根本違約，被告經(jīng)慎重考慮，決定與原告解除雙方簽訂《鋼結(jié)構(gòu)加工合同》及《沈陽(yáng)吉利大世界項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)協(xié)議書(shū)》。原告認(rèn)可收到該《終止合同通知書(shū)》，但不同意與被告解除合同。 被告在原告撤場(chǎng)后委托遼寧天豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司對(duì)原告已完成工程量進(jìn)行鑒定，該公司于2019年3月6日出具工程量鑒定報(bào)告，報(bào)告中《吉利大世界鋼結(jié)構(gòu)工程數(shù)量》顯示，原告已進(jìn)場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)重量共計(jì)1.08135ｔ（錨栓）＋314.87ｔ（鋼柱）＋264.56ｔ（鋼梁）＝580.51ｔ；已進(jìn)場(chǎng)樓承板共計(jì)1748.54平方米，若換算為重量，應(yīng)為4900000平方厘米×0.1厘米×7.85ｇ／立方厘米（鋼密度）＋12585400平方厘米×0.12厘米×7.85ｇ／立方厘米＝15701946.8ｇ，約為15.7ｔ，綜上陳述總計(jì)用鋼量596.21ｔ。 再查明，原告申請(qǐng)對(duì)已加工完成并安裝的工程造價(jià)；已加工完成未運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的材料加工價(jià)值及殘值；已進(jìn)鋼材未加工部分鋼價(jià)格的減損及現(xiàn)有殘值等進(jìn)行鑒定。經(jīng)遼寧藍(lán)天工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司鑒定，原告已加工完成并安裝部分的造價(jià)為5054829.06元（原、被告均稱(chēng)該部分未支付的為材料款，安裝費(fèi)已支付）；原告提供的已經(jīng)加工完成但未運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)安裝部分價(jià)值703178.93元（鑒定單價(jià)計(jì)取：鋼結(jié)構(gòu)加工單價(jià)扣減鋼結(jié)構(gòu)件運(yùn)費(fèi)及鋼結(jié)構(gòu)殘值后計(jì)取的單價(jià)）；原告提出部分鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件已經(jīng)加工完成且已運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)但未安裝，被告不認(rèn)同此部分鋼結(jié)構(gòu)的構(gòu)件價(jià)值205488.13元；原告已進(jìn)鋼材剩余未加工部分價(jià)格0元。 被告提供5份收款收據(jù)，擬證明被告分別于2018年10月5日向原告支付1470000元預(yù)付款；于2018年11月5日向原告支付500000元；于2018年11月6日向原告支付500000元；于2018年11月14日向原告支付500000元；于2018年12月3日向原告支付500000元；于2018年12月11日向原告支付300000元；于2018年12月19日向原告支付500000元，共計(jì)4770000元，被告稱(chēng)原告對(duì)被告已付款部分中有3470000元未開(kāi)具發(fā)票，原告對(duì)被告付款情況予以認(rèn)可，但稱(chēng)因3470000元不是由被告賬戶轉(zhuǎn)出的，不符合直接給被告開(kāi)具發(fā)票的條件，所以沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。 上述事實(shí)，有原、被告的陳述，原告提供的《鋼結(jié)構(gòu)加工合同》、《沈陽(yáng)吉利大世界項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)協(xié)議書(shū)》、《終止合同通知書(shū)》、大和重工購(gòu)件發(fā)件清單25張、發(fā)運(yùn)單、照片、工程停工聯(lián)系函、微信聊天截屏、吉利大世界項(xiàng)目購(gòu)件清單、工程進(jìn)度效果圖照片、鑒定意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)，被告提供的《鋼結(jié)構(gòu)加工合同》、《沈陽(yáng)吉利大世界項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)協(xié)議書(shū)》、《收款收據(jù)》、建設(shè)銀行付款流水、《終止合同通知書(shū)》、快遞單、快遞簽收查詢頁(yè)、《工程量報(bào)告書(shū)》、鋼結(jié)構(gòu)加工工程協(xié)議書(shū)、工程量確認(rèn)圖紙等證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)

一、被告遼寧萬(wàn)眾汽車(chē)廣場(chǎng)有限公司于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)給付原告遼寧大河重工起重機(jī)械有限公司加工材料款284829.06元； 二、被告遼寧萬(wàn)眾汽車(chē)廣場(chǎng)有限公司于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)賠償原告遼寧大河重工起重機(jī)械有限公司損失492225.25元； 如被告未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 三、駁回原告遼寧大河重工起重機(jī)械有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。 案件受理費(fèi)22923元，由原告遼寧大河重工起重機(jī)械有限公司承擔(dān)11352元，由被告遼寧萬(wàn)眾汽車(chē)廣場(chǎng)有限公司承擔(dān)11571元。 如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)，按自動(dòng)撤回上訴處理

2020-08-31