一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

暫無(wú)數(shù)據(jù)

原告中茂公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、判決被告向原告支付拖欠的工程款159.19萬(wàn)元及逾期利息（利息以159.19萬(wàn)元為基數(shù)，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率為準(zhǔn)自2015年11月20日起計(jì)算至款項(xiàng)全部付清時(shí)止）；2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。庭審中，原告變更逾期利息的訴訟請(qǐng)求為：以159.19萬(wàn)元為基數(shù)，自2018年12月3日（起訴之日）起至付清為止，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)息，其他訴請(qǐng)不變。 事實(shí)和理由：2015年4月2日，原、被告簽訂《南京寧港新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)有限公司“ＬＧ化學(xué)汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目”室外市政道路、強(qiáng)弱電套管、雨污水管網(wǎng)工程建設(shè)施工專業(yè)分包合同》一份。合同約定：原告承建南京寧港新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)有限公司“ＬＧ化學(xué)汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目”室外市政道路、強(qiáng)弱電套管、雨污水管網(wǎng)工程，工程價(jià)款為人民幣610萬(wàn)元，合同另對(duì)工程承包范圍、合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了約定。后因?qū)嶋H建設(shè)項(xiàng)目比主合同建設(shè)項(xiàng)目增加，進(jìn)行造價(jià)調(diào)整，雙方達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。截止2016年11月20日，原告已按照雙方約定完成全部工程施工，雙方于當(dāng)日進(jìn)行了工程量結(jié)算、工程驗(yàn)收合格，原告完成工程量最終結(jié)算總價(jià)為626.94萬(wàn)元。現(xiàn)項(xiàng)目已交付業(yè)主使用幾年之久，被告在陸續(xù)支付部分款項(xiàng)后，對(duì)剩余的159.19萬(wàn)元工程款拒不向原告支付，原告多次催討無(wú)果，只得提起訴訟，請(qǐng)求判如所請(qǐng)。 被告栗田公司辯稱，626.94萬(wàn)元并非最終審計(jì)決算價(jià)，原告訴稱被告對(duì)剩余工程款159.19萬(wàn)元拒不支付與事實(shí)不符。2015年4月2日，原、被告簽訂《南京寧港新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)有限公司“ＬＧ化學(xué)汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目”室外市政道路、強(qiáng)弱電套管、雨污水管網(wǎng)工程建設(shè)施工專業(yè)分包合同》一份，合同約定工程價(jià)款為人民幣610萬(wàn)元（包工包料費(fèi)590萬(wàn)元＋獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)20萬(wàn)元）。工程完工后，原、被告雙方代表進(jìn)行多輪工程量核對(duì)結(jié)算，經(jīng)多次核對(duì)，確認(rèn)金額為626.94萬(wàn)元，這是雙方對(duì)工程量確認(rèn)的初步結(jié)果，但并非最終審計(jì)決算價(jià)，被告的審計(jì)決算價(jià)為626.94萬(wàn)元-應(yīng)扣除的款項(xiàng)135.6萬(wàn)元＝491.34萬(wàn)元。因此原告以626.94萬(wàn)元為審計(jì)決算價(jià)要求被告支付剩余的159.19萬(wàn)元沒(méi)有依據(jù)，剩余工程款應(yīng)為491.34萬(wàn)元-已支付的工程款467.75萬(wàn)元＝23.59萬(wàn)元。 應(yīng)扣除的款項(xiàng)135.6萬(wàn)元為： 1、總包管理費(fèi)15.06萬(wàn)元。合同33條竣工結(jié)算：……竣工結(jié)算單價(jià)中應(yīng)扣除總包管理配合費(fèi)，費(fèi)用為合同價(jià)中扣除主要材料費(fèi)后的3%。工程招標(biāo)答疑第7項(xiàng)答復(fù)：總包管理配合費(fèi)修改為：扣除主要材料（混凝土、路牙石）后工程造價(jià)的3%作為總包管理配合費(fèi)，中標(biāo)人在收第一次進(jìn)度款時(shí)向總包單位一次性繳納，共計(jì)15.06萬(wàn)元［（610萬(wàn)元-104.44392萬(wàn)元-3.310524萬(wàn)元）×3%＝15.06萬(wàn)元］。 2、招標(biāo)代理費(fèi)4.3萬(wàn)元。依據(jù)《國(guó)家衛(wèi)計(jì)委關(guān)于印發(fā)〈招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法〉的通知》附件：根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出本工程的招標(biāo)代理費(fèi)為4.405萬(wàn)元，而原告僅繳納600元工本費(fèi)，尚欠4.3萬(wàn)元（4.405萬(wàn)元-0.06萬(wàn)元）。 3、工程罰款1.48萬(wàn)元。原告在施工期間不服從總包單位的管理，多次違反總包單位的規(guī)定，合計(jì)被罰款1.48萬(wàn)元：因原告謊報(bào)完成的做工內(nèi)容，影響施工進(jìn)度，按總包單位的罰款金額扣減5000元；在現(xiàn)場(chǎng)不佩戴安全帽，罰款800元；現(xiàn)場(chǎng)亂接電線，罰款2000元；原告鋪埋的雨水管把土建的Ｃ軸與1軸相交的承臺(tái)泡在水里，造成基礎(chǔ)沉降不均勻的重大隱患，罰款2000元；原告未將多余土清運(yùn)拉走，施工現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生混亂，罰款5000元。 4、工程水電費(fèi)1.76萬(wàn)元。原告未單獨(dú)安裝水、電表，按合同比例應(yīng)扣減的水電費(fèi)為1.76萬(wàn)元［（626.94萬(wàn)元×（16064.13元＋11.27元＋1139.45元）／610萬(wàn)元］。 5、工程垃圾清運(yùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元。原告工程結(jié)束后未進(jìn)行垃圾清運(yùn)，被告找人進(jìn)行清理，應(yīng)當(dāng)由原告承擔(dān)的費(fèi)用為0.8萬(wàn)元［總項(xiàng)目共計(jì)支付垃圾清理費(fèi)258150元×（原告工程總價(jià)626.94萬(wàn)元／總項(xiàng)目工程總價(jià)2億元）＝8092元］。 6、板房使用費(fèi)1.2萬(wàn)元。原告施工期間使用被告1間辦公房、1間宿舍，每間6000元，共1.2萬(wàn)元。 7、工期逾期索賠61萬(wàn)元。合同約定，廠房西、南兩側(cè)中間幅混凝土需在中標(biāo)后7日內(nèi)完成，但原告并未如期完成，被告只得安排其他人員采用大量鋼板鋪設(shè)臨時(shí)道路并嚴(yán)重拖后工期，造成損失78.4萬(wàn)元。按合同約定，每延誤一天，原告向被告支付合同價(jià)款2‰違約金（總累計(jì)不超過(guò)合同價(jià)款的10%），故扣除工期逾期違約金61萬(wàn)元。 8、鬧事處罰50萬(wàn)元。合同約定，任何情況下，承包人一方人員上訪、圍堵發(fā)包人、鬧事等行為一經(jīng)發(fā)生，每發(fā)生一次從工程結(jié)算中扣減總造價(jià)的5%-10%（且不少于10萬(wàn)元）。2018年1-2月期間，原告共發(fā)生5起堵門、鬧事行為，應(yīng)扣除罰款50萬(wàn)元。 以上合計(jì)，應(yīng)扣減數(shù)額為135.6萬(wàn)元。綜上，被告尚欠原告工程款為23.59萬(wàn)元。現(xiàn)因原告未提供足額發(fā)票（原告實(shí)際開(kāi)具發(fā)票的金額為457.5萬(wàn)元），被告的付款條件并未成就，要求駁回原告的訴訟請(qǐng)求。 原、被告對(duì)以下事實(shí)無(wú)爭(zhēng)議，本院予以確認(rèn)： 2015年4月2日，原、被告簽訂《南京寧港新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)有限公司“ＬＧ化學(xué)汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目”室外市政道路、強(qiáng)弱電套管、雨污水管網(wǎng)工程建設(shè)施工專業(yè)分包合同》一份，合同約定工程價(jià)款為人民幣610萬(wàn)元。工程完工后，原、被告確認(rèn)工程量總價(jià)款為626.94萬(wàn)元，被告已支付原告工程款467.75元，原告實(shí)際開(kāi)具給被告工程款發(fā)票金額為457.5萬(wàn)元。該工程于2016年11月20日經(jīng)驗(yàn)收合格。 原、被告爭(zhēng)議事實(shí)為：被告認(rèn)為在工程量總價(jià)款中，應(yīng)扣除135.6萬(wàn)元，原告對(duì)此不予認(rèn)可，認(rèn)為：1、被告提出的總包管理配合費(fèi)15.06萬(wàn)元計(jì)算有誤，總包管理配合費(fèi)應(yīng)為55398.74元（540.49萬(wàn)元-3558275.18元＝1846624.82元×3%＝55398.74元）。2、招標(biāo)代理費(fèi)4.3萬(wàn)元不認(rèn)可，本次招標(biāo)委托人是中投建設(shè)集團(tuán)有限公司，招標(biāo)代理費(fèi)應(yīng)是誰(shuí)委托誰(shuí)付費(fèi)，因此，招標(biāo)代理費(fèi)應(yīng)由中投建設(shè)集團(tuán)有限公司承擔(dān)。且被告未提供發(fā)票證明實(shí)際產(chǎn)生了4.3萬(wàn)元的招標(biāo)代理費(fèi)，原、被告簽訂的合同中亦未約定該費(fèi)用由原告承擔(dān)，故被告從應(yīng)付工程款中扣除招標(biāo)代理費(fèi)，沒(méi)有合同和事實(shí)依據(jù)。3、被告要扣除工程罰款1.48萬(wàn)元，沒(méi)有任何依據(jù)。原告對(duì)罰款800元和2000元的兩張罰款通知單無(wú)異議，但對(duì)該兩次罰款數(shù)額有異議，并沒(méi)有相關(guān)的協(xié)議或規(guī)定確定處罰的數(shù)額。對(duì)其他罰款，原告從未收到罰款通知單，罰款與原告無(wú)關(guān)。4、對(duì)工程水電費(fèi)1.76萬(wàn)元，被告未提供水電費(fèi)相應(yīng)的發(fā)票和計(jì)算依據(jù)，原告對(duì)此不認(rèn)可。5、工程垃圾清運(yùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元，原告不予認(rèn)可。首先，被告未提供原告施工現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生狀況達(dá)不到要求的證據(jù)；其次，工程現(xiàn)場(chǎng)有多家施工單位，原告鋪設(shè)路面瀝青，需將路面清掃干凈才能鋪設(shè)，不可能存在垃圾；再次，被告亦未提供清潔合同和發(fā)票，僅提供打掃人員工資領(lǐng)款表、收條，原告對(duì)該證據(jù)不認(rèn)可，被告要求扣除0.8萬(wàn)元垃圾清運(yùn)費(fèi)無(wú)法律依據(jù)。6、板房使用費(fèi)1.2萬(wàn)元不予認(rèn)可，被告該主張無(wú)法律依據(jù)，且該板房為臨時(shí)搭建的房屋，按每間6000元計(jì)算沒(méi)有任何依據(jù)。7、工期逾期違約金61萬(wàn)元原告不認(rèn)可。首先，被告安排市政和土建同時(shí)施工，導(dǎo)致臨時(shí)道路無(wú)施工面積施工時(shí)間，這系被告的過(guò)錯(cuò)，非原告工期逾期造成，因此不存在因原告的原因?qū)е鹿て谘诱`；其次，該幅路面系綠化帶，不屬原告的工程范圍，系被告未支付樁基公司工程款，樁基機(jī)械未撤走，導(dǎo)致原告無(wú)法施工；再次，合同約定，由發(fā)包人平整施工場(chǎng)地等工作，使施工場(chǎng)地具備施工條件，發(fā)包人未履行該義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤，由發(fā)包人賠償承包人的損失，順延延誤的工期，故工期延誤是被告原因造成，另外工期索賠有相應(yīng)的流程，原告亦從未收到被告的任何索賠文件；再則，被告未提供相應(yīng)的合同或發(fā)票證明其實(shí)際損失；綜上，被告要求扣除工期逾期違約金61萬(wàn)元，沒(méi)有依據(jù)。8、原告公司人員并無(wú)圍堵被告公司、鬧事的行為。案涉工程2016年就已交付，距今已3年，被告遲遲不支付工程款，構(gòu)成違約。工程款中有一部分是農(nóng)民工工資，原告訴訟前，多次向被告討要工程款，被告置之不理，原告找被告討要工程款過(guò)程中，無(wú)任何鬧事舉動(dòng)，被告要求扣除50萬(wàn)元，無(wú)任何依據(jù)。 本院經(jīng)審理，對(duì)以下事實(shí)予以確認(rèn)： 2015年4月2日，原、被告簽訂《南京寧港新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目建設(shè)有限公司“ＬＧ化學(xué)汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目”室外市政道路、強(qiáng)弱電套管、雨污水管網(wǎng)工程建設(shè)施工專業(yè)分包合同》一份，合同通用條款8.1約定：發(fā)包人按專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以下工作：（1）辦理土地征用、拆遷補(bǔ)償、平整施工場(chǎng)地等工作，使施工場(chǎng)地具備施工條件；8.3條約定，發(fā)包人未履行8.1款各項(xiàng)義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給承包人造成損失的，由發(fā)包人賠償承包人有關(guān)損失，順延延誤的工期；9.1（4）約定：按專用條款約定的數(shù)量和要求，承包人向發(fā)包人提供施工場(chǎng)地辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用；10.2條約定：廠房西、南兩側(cè)中間幅混凝土需在中標(biāo)后7日內(nèi)完成，10.4條約定：若由于承包人原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，承包人向發(fā)包人支付合同價(jià)款2‰違約金（總累計(jì)不超過(guò)合同價(jià)款的10%）；專用條款第9.2條第（3）項(xiàng)約定：承包人在施工現(xiàn)場(chǎng)須向發(fā)包人、監(jiān)理提供辦公場(chǎng)所及必要設(shè)施；專用條款第47條補(bǔ)充條款第18.1條約定：合同含稅金額包括但不限于……招標(biāo)代理費(fèi)、總包管理配合費(fèi)（投標(biāo)報(bào)價(jià)中扣除主要材料費(fèi)后的3%）；專用條款24.2條約定：施工承包人的工程費(fèi)用以最終審計(jì)決算為準(zhǔn)；24.3條約定，施工承包人申請(qǐng)支付工程款時(shí)需提供等額的稅務(wù)發(fā)票；專用條款33條規(guī)定：竣工結(jié)算價(jià)中應(yīng)扣除總包管理配合費(fèi)，費(fèi)用為合同價(jià)中扣除主要材料費(fèi)后的3%；專用條款第47條補(bǔ)充條款第15條第4項(xiàng)約定：施工現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域的衛(wèi)生由承包人負(fù)責(zé)，本工程其他各施工單位在施工過(guò)程中產(chǎn)生的建筑垃圾由其自身負(fù)責(zé)收集、清理和清運(yùn)；專用條款35.2條第（7）項(xiàng)約定：承包人一方人員上訪、圍堵發(fā)包人（現(xiàn)場(chǎng)、公司、個(gè)人等）、鬧事等行為一經(jīng)發(fā)生，每發(fā)生一次從工程結(jié)算中扣減總造價(jià)的5%-10%（且不少于10萬(wàn)元）。 2018年7月，被告發(fā)給原告的工程財(cái)務(wù)明細(xì)審核單中，扣減款數(shù)額為70.1萬(wàn)元，分別為：總包管理費(fèi)14.47萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)4.3萬(wàn)元、工程罰款1.48萬(wàn)元、工程水電費(fèi)1.76萬(wàn)元、工程垃圾費(fèi)0.8萬(wàn)元、板房使用費(fèi)1.2萬(wàn)元、工期索賠6.1萬(wàn)元、鬧事處罰40萬(wàn)元。在該審核單中，原告在招標(biāo)代理費(fèi)、板房使用費(fèi)欄內(nèi)簽“認(rèn)可”，其余欄內(nèi)均簽“不認(rèn)可”。庭審中，被告陳述該財(cái)務(wù)明細(xì)審核單扣減數(shù)額計(jì)算有誤，扣減金額應(yīng)為135.6萬(wàn)元。 被告共提供罰款通知單5張，其中3張有原告方人員簽名，金額分別為800元（不佩戴安全帽）、2000元（非專業(yè)電工亂接、亂扯電線）、2000元（承臺(tái)泡水里，造成基礎(chǔ)沉降不均勻重大隱患未及時(shí)消除），其余2張未有原告方人員簽名。 另查明，被告名稱由原名稱中投建設(shè)集團(tuán)項(xiàng)目管理有限公司變更為南京栗田項(xiàng)目管理有限公司。庭審中，原告表示在收到被告支付的工程款后，會(huì)向被告公司開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票。 以上事實(shí)，有中標(biāo)通知書，原、被告簽訂的建設(shè)施工專業(yè)分包合同，工程量簽證單、工程驗(yàn)收單、財(cái)務(wù)明細(xì)審核單、結(jié)算初步審核表，罰款通知單及當(dāng)事人的陳述等證據(jù)佐證，本院予以認(rèn)定

一、被告南京栗田項(xiàng)目管理有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)，支付原告江蘇中茂建設(shè)工程有限公司工程款136.39萬(wàn)元及相應(yīng)利息（利息自2018年12月3日起至清償之日止，按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算）。 二、駁回原告的其他訴訟請(qǐng)求。 如果未按本判決指定的期限履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)19127元，減半收取9564元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)5000元，合計(jì)14564元。由原告江蘇中茂建設(shè)工程有限公司負(fù)擔(dān)1370元，被告南京栗田項(xiàng)目管理有限公司負(fù)擔(dān)13194元，被告于本判決生效之日起七日內(nèi)向本院繳納（開(kāi)戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南京堯化支行，開(kāi)戶名稱：南京市棲霞區(qū)人民法院，賬號(hào)：62×××66，逾期不繳本院將依法強(qiáng)制執(zhí)行。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于江蘇省南京市中級(jí)人民法院

2019-07-30