一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告（反訴被告）中冶武勘向本院提出訴訟請求：1、請求確認原、被告簽訂的《中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ的15個屋頂分布式光伏發電項目物資采購合同（光伏組件）》、《補充協議》及《合同執行單》已于2017年11月21日解除；2、請求判令被告向原告返還預付款6065280元；3、請求判令被告向原告支付資金占用費678832.78元（暫計算至2020年7月31日），資金占用費以6065280元為基數，按照1年期ＬＰＲ平均值4.16%，自2017年11月21日起計算至本息全部清償之日；4、本案訴訟費由被告承擔。事實與理由：原告系“中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ的15個屋頂分布式光伏發電項目”的工程總承包單位。2017年3月23日，原、被告簽訂《中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ的15個屋頂分布式光伏發電項目物資采購合同（光伏組件）》（以下簡稱“《物資采購合同》”），原告向被告采購太陽能光伏組件，用于中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ的15個屋頂分布式光伏發電項目建設,合同金額為壹億叁仟柒佰玖拾捌萬肆仟元。《物資采購合同》簽訂后，原、被告再次簽訂《補充協議》，將《物資采購合同》約定的預付款變更為：被告在收到原告每批次訂單后3日內，按照批次訂單金額向原告提交請款申請和該批次訂單的等額發票，原告在收到被告提交的請款申請和發票后3日內向被告支付該批訂單金額的50%作為預付款。2017年5月22日，原、被告簽訂《合同執行單》，約定：原告向被告采購270瓦光伏組件14040片，采購單價為864元／片，訂單總額為12130560元。合同約定的交貨日期為2017年6月5日。2017年6月26日，原告向被告支付預付款6065280元，被告在收到預付款后，并未向原告交付貨物。2017年11月3日，因案涉光伏發電項目一直無法進場施工，建設單位向原告發函要求解除合同。2017年11月21日，原告向被告發送《工程聯系函》，要求解除《物資采購合同》及補充協議，并要求被告返還原告已支付的預付款。經原告多次催告，被告拒絕向原告返還預付款。為維護合法權益,故原告訴至法院。 被告（反訴原告）浚鑫公司辯稱：1、原告訴請解除合同的請求權基礎不存在。原、被告之間的協議并未約定原告享有單方解除權，且原告不存在行使法定解除權的事實與法律依據。原告因第三人與其解約而單方致函被告表示其將不履行協議的行為，已構成根本違約。原告作為不享有解除權的一方向另一方發出解除通知，不發生合同解除的效果；2、原告以涉訴合同解除為前提，在原告不具有解除權的基礎上，原告也不具有請求返還預付款的權利；3、原告無權請求支付資金占用費。資金占用費本質上是損害賠償，原告作為違約方應向被告承擔違約責任，而無權向守約方請求損害賠償，亦無權向守約方主張利息。綜上，原告本訴訴請無事實及法律依據，請求予以駁回。 被告（反訴原告）浚鑫公司向本院提出反訴請求：1、請求確認反訴原告與反訴被告之間的合同自反訴訴狀副本送達反訴被告之日起解除；2、請求判令反訴被告賠償反訴原告可得利益損失1621855.87元；3、請求判令本案訴訟費用由反訴被告承擔。訴訟過程中，浚鑫公司于2021年3月10日增加一項反訴請求：請求判令反訴被告向反訴原告支付逾期付款違約金24261.12元（6065280×0.5‰／日×8），逾期時間為2017年6月19日至2017年6月26日。事實與理由：2017年3月23日，中冶武勘與浚鑫公司簽訂了《中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ的15個屋頂分布式光伏發電項目物資采購合同（光伏組件）》，約定由中冶武勘向浚鑫公司購買光伏組件，合同金額為137984000元。合同簽訂后，中冶武勘與浚鑫公司簽訂《補充協議》，并于2017年5月22日簽訂了編號01的《合同執行單》，訂單金額合計為12130560元。訂單中雖約定了交貨地點分別為“孝感直屬庫、漢川分庫、咸寧直屬庫、鄂州直屬庫”，但未明確約定詳細具體的收貨地址，且中冶武勘亦未告知浚鑫公司具體的交貨日期及地址，導致浚鑫公司無法履行交貨義務。中冶武勘于2017年11月21日向浚鑫公司發送《工程聯系函》。根據合同相對性原則，建設單位東旭藍天新能源股份有限公司與中冶武勘終止其雙方之間合同的行為，并不當然導致中冶武勘有權單方終止其與浚鑫公司之間的合同。中冶武勘在合同履行期內，怠于履行合同義務，單方致函浚鑫公司明示其將不履行合同義務的行為已經構成根本違約，浚鑫公司有權依據合同法第九十四條第二款的規定請求解除合同，并有權依據合同法第一百一十三條的規定，請求違約方中冶武勘賠償浚鑫公司可得利益損失1621855.87元（依據7家與浚鑫公司經營同類光伏組件業務的上市公司公告的2017-2019年的平均毛利率13.37%，以訂單金額乘以合同履行期間同行業平均毛利率計算）。浚鑫公司作為以營利為目的的企業，與中冶武勘訂立買賣合同及訂單，存在利潤預期和追求，中冶武勘怠于履行采購義務的行為，構成根本違約，該違約行為使得浚鑫公司的合同目的落空并對浚鑫公司造成了可得利益損失。根據原、被告簽訂的補充協議，買方收到賣方提交的該批次訂單的請款申請和發票后三日內支付給賣方該批訂單金額的50%作為該批次訂單的預付款。被告于2017年6月15日根據訂單金額向原告開具并送達了等額發票，原告本應于2017年6月16日至18日之間支付預付款，然而原告拖延至2017年6月26日才支付，故反訴原告可以根據約定請求反訴被告支付逾期付款違約金24261.16元。 原告（反訴被告）中冶武勘對被告（反訴原告）浚鑫公司的反訴辯稱：1、《物資采購合同》明確約定了合同解除條款，因國家政策調整導致建設項目終止，中冶武勘發送《工程聯系函》要求終止合同，是在行使合同解除權。案涉合同應當在浚鑫公司收到《工程聯系函》后即宣告解除；2、中冶武勘不存在違約行為，浚鑫公司請求中冶武勘支付1621855.87元可得利益損失缺乏事實、合同及法律依據。合同解除并未對浚鑫公司造成實際損失。雙方已經及時就合同終止履行達成一致，浚鑫公司并未交付貨物，不存在貨物交付而產生的物流、保險等費用。中冶武勘向浚鑫公司采購的270Ｗ光伏組件，是光伏發電項目建設所需的常規器材，也是行業通用產品，不存在因生產的組件無法銷售而報廢處理的可能，浚鑫公司并未產生貨物損失。《合同執行單》約定的交貨期正是光伏產業建設項目的交貨高峰期，經常出現“一車難求”的局面，因此不會額外產生倉儲費用。中冶武勘于2017年6月26日支付6065280元預付款，截至2017年11月21日，按照中國人民銀行同期公布的貸款利率4.35%計算，浚鑫公司占用預付款期間產生的利息收益約為109933元，也足以彌補浚鑫公司的其他損失；3、根據合同補充協議，中冶武勘向浚鑫公司支付貨款的條件為收到浚鑫公司開出的發票及請款申請。浚鑫公司于2017年6月15日開出發票，但浚鑫公司并無法證明中冶武勘當日收到該發票。因浚鑫公司的工作地點在江蘇，從合同常規履行的規則來看，浚鑫公司開票當天將發票支付給中冶武勘并不成就，浚鑫公司并未按照協議的約定向中冶武勘提交請款申請，況且中冶武勘已經在十日內將預付款支付給浚鑫公司，并不存在惡意拖欠。違約金的計算方法有誤，根據案涉合同11.2條，即使存在逾期付款的情形，違約金也應當按照以周為計量單位計算，延付1-3周按應付金額的千分之五計算違約金。根據實際付款時間來看，逾期付款的時間不超過10天，應當適用11.2條第一款計算。中冶武勘支付預付款的時間為2017年6月26日，距浚鑫公司提出該訴訟請求時已超過3年零8個月，關于違約金訴請的訴訟時效已屆滿；4、中冶武勘不存在違約行為，反訴請求缺乏依據，反訴費應由浚鑫公司承擔。綜上，請求駁回被告全部反訴請求。 根據當事人陳述和經審查確認的證據，本院認定事實如下：2017年3月23日，原告（買方）中冶武勘與被告（賣方）浚鑫公司簽訂《中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ的15個屋頂分布式光伏發電項目物資采購合同（光伏組件）》。合同約定：買方有意向賣方采購43.12ＭＷ太陽能光伏組件多晶270瓦，用于中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ的15個屋頂分布式光伏發電項目的建設；合同價格為137984000元；本合同設備的交貨時間及交貨順序應滿足本合同工程建設的設備安裝進度和順序的要求，未經買方同意，賣方不得提前交貨；在合同貨物備妥發出前24小時內，賣方應以傳真或函件等方式向買方提交發貨通知單；買方違反合同約定遲延支付合同價款的，買方將按下述比例支付違約金，延付1-3周按照應支付金額的0.5‰計算違約金，延付4-12周按照應支付金額的0.8‰計算違約金……，延遲付款違約金累計不超過應付金額的5%；在合同執行過程中，若因國家計劃調整引起本合同無法正常執行時，任何一方均可向對方提出暫停執行合同或修改合同有關條款的建議，與之有關的事宜雙方協商處理；不論是由于買方還是賣方原因，如果合同中止超過90天，宣布中止合同的一方有權向責任一方發出終止通知而立即終止合同的一部分或全部；合同生效后，賣方提供金額為合同總價50%的收據和發票以及生產計劃表給買方，買方審核無誤后10個工作日內支付合同總價50%的預付款。上述合同簽訂后，原、被告又簽訂了《補充協議》，約定將上述合同約定的預付款條款變更為：合同生效后，按照合同執行單分批次發貨。賣方在買方每批所下訂單后3日內，按照買方每批次所下訂單金額向買方提交該批次訂單的請款申請和該批次訂單的等額發票，買方收到賣方提交的該批次請款申請和符合要求的發票后3日內支付給賣方該批訂單金額的50%，作為該批次訂單的預付款。 2017年5月22日，原、被告簽訂《合同執行單》，約定：中冶武勘向浚鑫公司采購規格型號為270Ｗ的光伏組件，數量14040片，單價為864元，總金額為12130560元，交貨日期為2017年6月5日。此后，中冶武勘并未通知浚鑫公司發貨。2017年5月31日，浚鑫公司工作人員通過ＱＱ郵箱向中冶武勘工作人員發送郵件，內容為：“在此特別提醒下，馬上進入6月，各家光伏企業為趕630并網導致發貨非常集中，物流緊張。中儲糧項目趕630并網的部分可以預見也會出現這種狀況，今天我們在其他項目發貨時已經出現一車難求的局面了，希望各家ＥＰＣ提前安排好，我們會盡力協調配合好發貨”。2017年6月15日，浚鑫公司向中冶武勘開具總金額為12130560元的增值稅專用發票。2017年6月26日，中冶武勘向浚鑫公司支付預付款6065280元。2017年11月3日，涉案項目建設單位湖北東旭泰泉新能源科技有限公司向中冶武勘發函，載明：中儲糧屋頂光伏項目湖北標段43.12ＭＷ15個屋頂分布式光伏發電項目由于一直不能進場施工，我方決定正式終止中儲糧屋頂光伏項目湖北標段43.12ＭＷ15個屋頂分布式光伏發電項目建設工作。2017年11月21日，中冶武勘向浚鑫公司發送《工程聯系函》，該函載明：2017年3月，我司與貴方簽訂了中儲糧湖北標段43.12ＭＷ屋頂分布式光伏發電項目光伏組件采購合同，但由于建設單位的原因，合同一直未正式履行。2017年11月，收到東旭藍天新能源股份有限公司通知，中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ15個屋頂分布式光伏發電項目（項目號：2017800007）終止施工，因此，我司與貴方簽訂的合同也要相應終止，同時我司與貴公司已發生的財務往來做退票、退款處理。 2018年3月15日，中冶武勘工作人員通過ＱＱ郵箱向浚鑫公司工作人員發送開具紅字增值稅專用發票信息表，同日，浚鑫公司工作人員通過該郵箱回復稱：“因涉及紅字的金額比較大，也是因為這個項目取消，財務建議雙方簽署協議取消合同以及雙方都確認紅字事宜。”2018年4月3日，浚鑫公司向中冶武勘開具總金額為12130560元的銷項負數發票。2019年5月13日，浚鑫公司向中冶武勘發送律師函，該函載明：截至本律師函出具之日，中冶武勘仍未向浚鑫公司發送采購訂單，中冶武勘上述單方面拒絕履行合同的行為，已經嚴重違反合同約定，應向浚鑫公司承擔違約責任。1、貴司應承擔單方面解除合同的違約責任，賠償委托人因此產生的一切損失；2、貴司應承擔委托人為實現上述主張而支出的全部費用。請于2019年5月17日前與本所律師取得聯系，提出切實可行的妥善解決方案并按照上述通知和聲明履行相應義務。 以上事實由《中儲糧（湖北）標段43.12ＭＷ的15個屋頂分布式光伏發電項目物資采購合同（光伏組件）》、《補充協議》、《合同執行單》、《工程聯系函》、增值稅專用發票、付款憑證、銷項負數發票、律師函、郵件以及當事人的陳述等證據予以確認并在卷佐證

一、被告（反訴原告）中建材浚鑫科技有限公司向原告（反訴被告）中冶集團武漢勘察研究院有限公司返還預付款6065280元及資金占用費（以6065280元為基數，從2018年4月4日起計算至實際付清之日止，按全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率的標準計算）； 二、駁回原告（反訴被告）中冶集團武漢勘察研究院有限公司的其他訴訟請求； 三、駁回被告（反訴原告）中建材浚鑫科技有限公司的反訴請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 本案減半收取的案件受理費29504元，由原告（反訴被告）中冶集團武漢勘察研究院有限公司負擔339元，由被告（反訴原告）中建材浚鑫科技有限公司負擔29165元。反訴費9808元，由被告（反訴原告）中建材浚鑫科技有限公司負擔。訴訟財產保全費5000元，由被告（反訴原告）中建材浚鑫科技有限公司負擔。 如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按照對方當事人或者代表人的人數提出副本，上訴于湖北省武漢市中級人民法院

2021-04-28