一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告向本院提出訴訟請求：被告將剩余工程款155739元支付給原告，并按照年利率6%支付逾期付款違約金至實際付清之日止。事實和理由：2017年9月25日，原被告簽訂銀聯商務有限公司大連分公司裝修施工合同，由原告承包施工被告辦公區拆除改造和加固裝修工程，工程含稅總價為332466元，采用固定包死價格。合同簽訂后，原告按照合同約定進行施工，施工過程中，被告多次提出設計變更，雙方為此簽訂了多份工程簽證單和工程聯絡單，雙方負責任在上面簽字確認。2017年11月27日，雙方代表對工程進行的驗收，2018年1月4日，工程完工，并交付給被告使用。目前案涉工程已經投入使用兩年多，質保期已滿，經委托人結算，案涉工程最終總造價為255478.94元。被告至今僅支付原告工程款99740元，尚欠原告工程款155739元。按照合同約定，該工程款應在工程施工完畢并驗收后支付至95%，即2018年1月4日應付142965元。根據相關法律規定，沒有約定逾期付款違約金的，應按照年利率6%支付逾期違約金。 被告辯稱，一、關于原告北京屹華宸建筑工程有限公司在起訴狀中提起的工程價款金額及利息的起算時間，我方不予認可，理由如下：1、原告提交的證據三中關于工程竣工結算單并未交予我方，未經我方書面確認，且原告提交的證據一中雙方裝修施工合同的第四條第五項明確約定，乙方應于工程款支付前向甲方提供發票。對于裝飾裝修合同而言，正常的流程應為，雙方進行竣工驗收，承包方向發包方提交竣工結算材料，發包方予以確認，承包方開具發票，發包方支付工程款。然而，本案中，原告既沒有向我方主動發起結算，也沒有履行合同中約定的先開具發票的義務，故原告訴訟請求中要求自2018年1月4日起計算利息的請求我方不予認可。2、原告提交的證據三中關于工程竣工驗收統計表中多項工程驗收不合格。對于不合格項目費用的訴訟請求，我方不予認可。不認可項目包括：統計表第11項原告將合同約定的斷橋鋁窗私自換成鋁合金材質；統計表第12項玻璃自動門無系統，無法正常使用；統計表第22項產品展示柜制作驗收確認不合格，雖然展示柜的簽證單我方在當時有確認費用，但竣工驗收發生在簽證單簽署之后，故該簽證單工程在后期并未驗收合格，關于展示柜的簽證單費用我方也不予認可。且后期我方花費900元進行拆除。第28項產品飲水機柜未安裝擋水板，導致無法使用。第31、33、34項ＴＯＴＯ衛浴潔具，雖然我方在竣工時進行了驗收確認，但是后期發生故障時，我方聯系ＴＯＴＯ東陶（中國）有限公司上門維修，經維修人員確認，所有衛浴潔具非ＴＯＴＯ產品，最終不予維修，關于此部分費用我方不予認可，并且要求原告對相關工程進行拆除并恢復原樣，同時承擔后續拆除修復費用。綜上，原告北京屹華宸建筑工程有限公司并未按照合同約定提供合格的施工服務，更有甚者在衛浴潔具部分提供假冒偽劣產品以次充好，故，相關費用我們不予認可。因原告主張要求我方支付工程款，該部分的舉證證明責任在原告方，對于爭議部分工程價款的確認，原告可以申請鑒定。3、我方首期工程款預付金額為10萬元整，并非原告訴狀中提及的99740元。4、9000元的裝修保證金，我方既非收款人，也不認可原告所述的替我方繳納。就現有證據而言，無法支持原告的觀點。二、關于原告違反合同約定延期交付工程部分。原被告雙方于2017年9月25日簽訂了《銀聯商務有限公司大連分公司裝修施工合同》，合同中約定的工期為2017年9月28日至2017年10月28日。原被告雙方的竣工驗收日期為2017年11月27日。晚于合同約定日期30日，按合同中雙方約定，原告需向我方支付工程延誤違約金合計15萬元，該部分在反訴中另行提起。綜上所述，被告不認可原告的訴訟請求。 被告提出反訴請求：判令被反訴人向反訴人支付銀聯商務有限公司大連分公司裝修施工合同違約金共15萬元人民幣。事實與理由：本訴原被告雙方于2017年9月25日簽訂了銀聯商務有限公司大連分公司裝修施工合同，雙方在合同中明確約定如因乙方（被反訴人）原因不能按合同工期竣工，每延誤一天向甲方（反訴人）支付違約金5000元，合同中約定的工期為2017年9月28日至2017年10月28日。雙方實際竣工驗收日期為2017年11月27日。 原告對反訴辯稱，不同意被告的反訴請求。被告的反訴請求沒有事實法律依據，事實上工期延誤是因為被告的原因。 經審理查明，2017年9月25日，原告和被告簽訂《裝修施工合同》，原告承包被告辦公區拆除改造加固裝修工程，工期30日自2017年9月28日至2017年10月28日；總價款332466元，除設計變更外合同總價不調整；合同簽訂后7日內被告支付總價款的30%作為預付款，施工完畢并驗收后支付總額的65%，余下5%為質保金，驗收合格滿2年且無質量問題后15天內無息退還；因原告原因不能按期竣工，原告每延誤一天支付違約金5000元并賠償損失。 在施工過程中，被告多次變更設計，雙方簽訂相應的《工程簽證單》，確認設計變更及增加的費用。 2017年11月27日，被告工地代表簽字確認工程竣工驗收。2018年1月4日，原告將工程移交給被告，被告工地代表在《鑰匙移交單》上簽字確認。 2018年12月26日，原告通過電子郵件將電子版《工程決算書》發送給被告，工程總造價為255478.94元，被告一直未予回復。 本院確認的上述事實，有原告提交的《裝修施工合同》、《工程量清單報價表》、《工程簽證單》、《工作聯絡單》、《工程竣工驗收統計表》、《鑰匙移交單》、《工程結算書》、《工期確認函》，及當事人陳述筆錄等證據材料在案為憑，這些證據材料已經當庭質證并經本院審查，可以采信

一、被告銀聯商務股份有限公司大連分公司于本判決生效之日起五日內支付原告北京屹華宸建筑工程有限公司工程款136984.71元，并自2018年1月5日起至工程款付清之日止按照中國人民銀行同期同類貸款利率支付利息； 二、駁回原告北京屹華宸建筑工程有限公司的其他訴訟請求； 三、駁回被告銀聯商務股份有限公司大連分公司的反訴請求。 如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 本訴案件受理費減半收取1900元，由原告北京屹華宸建筑工程有限公司負擔240元，被告銀聯商務股份有限公司大連分公司負擔1660元。反訴案件受理費1650元，由被告銀聯商務股份有限公司大連分公司負擔。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提交副本，按照不服部分的上訴請求交納上訴案件受理費，上訴于遼寧省大連市中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴案件受理費，按自動撤回上訴處理。 申請執行的期間為二年

2020-11-28