一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

暫無數(shù)據(jù)

原告向本院提出訴訟請求：1.請求貴院依法解除原、被告于2015年9月14日簽訂的《久泰和升光伏電站工程項目外線承包合同》；2.判令被告立即向原告支付工程款及違約金共計2635636.65元，其中：工程款2403273元、違約金232363.65元（總價款4647273元×5%）直至付清止；3.本案訴訟費由被告承擔。事實和理由：2015年9月14日，原、被告就中衛(wèi)市迎水橋沙漠光伏園區(qū)久泰和升光伏電站工程項目的外線電力安裝簽訂《久泰和升光伏電站工程項目外線承包合同》約定：由原告負責完成“中衛(wèi)市迎水橋沙漠光伏園區(qū)久泰和升光伏電站35ｋｖ母線（含接線）終點至迎水橋變電站35ＫＶ母線（含接線）的施工建設”。且根據(jù)合同4.1條及補充協(xié)議約定：“雙方簽訂的合同總價為6480000元；根據(jù)合同4.2條約定：自簽訂合同后7個工作日內(nèi)被告向原告預付工程總價款的30%，即1944000元；原告將線路桿塔組裝完成，經(jīng)被告驗收確認7個工作日內(nèi)，被告向原告支付工程30%的進度款，即1944000進度款；工程施工完成并經(jīng)電力公司驗收合格，具備送電條件，且送電運行完成7個工作日內(nèi)，被告向原告支付工程總價款35%”。原告負責該工程項目的勘查、設計、采購、施工及電力安裝所做的試驗，包括送電試運行合格前接入系統(tǒng)工程的所有工作、送電試運行、竣工驗收合格，還負責整個外線項目通電所需的所有批準文件和電力公司質(zhì)檢、驗收手續(xù)等內(nèi)容。原告按合同約定及工程進度進行施工建設，被告并未按約履行相應付款義務，至2015年12月原告按工程進度已完成新建單回路自立式鐵塔18基，新立直線塔7基，耐張塔11基，改造更換線路材料及金具20基，架設35ＫＶ單回架空線路全長約7.076ＫＭ，線路導線選用ＪＬ／ＧＩＡ一240／30型鋼芯鋁絞線；電纜路徑長1.5ＫＭ。其中，35ＫＭ電纜采用ＹＧＬＶ-26／35-1＊400鋁芯電纜，穿越園區(qū)道路1處（頂管200米）。另外，被告就完成工程委托原告辦理久泰和升光伏電站工程項目架空線路對中衛(wèi)市沙坡頭機場凈空與電磁環(huán)境保護審核評估工作，尚欠原告委托協(xié)議費330000元。原告就上述完成工程量出具工程量結算書，預算價為4647273元。雙方簽訂合同時被告向原告支付1944000元預付工程款后，原告按約定進行施工建設，但在后續(xù)施工程過程中被告并未按約支付工程進度款，原告據(jù)此根據(jù)合同約定停止對該工程施工建設，并多次向被告催要工程款，后被告于2016年2月6日向原告支付100000元，于2016年12月2日向原告支付200000元，尚欠2403273元至今未付。根據(jù)雙方簽訂《久泰和升光伏電站工程項目外線承包合同》13.8條約定：被告逾期支付工程款，每逾期一日按應付工程總價款萬分之一承擔違約金，工期相應順延。逾期15日，原告有權單方解除合同，被告支付原告全部已完工程款并承擔總工程款5%的違約金”。根據(jù)合同約定，原告有權依法解除合同并要求被告支付剩余工程款。為此原告訴至本院。 被告久泰和升公司辯稱，1.原告未按照合同約定履行義務，被告還有40%工程量未完成，根據(jù)合同要求原告沒有任何權利單方面解除合同，2015年9月合同簽完被告按照合同給原告支付30%工程款，之后沒有收到原告任何設計文件、采購合同、施工報告、試驗報告、送電試運行報告、工程決算書等，工程由于原告的外線工程一直未完成導致電站無法并網(wǎng)正常發(fā)電，直接經(jīng)濟損失1.2億多元。2.原告起訴狀上的起訴金額及違約金與現(xiàn)實完全不符，原告未按合同約定履行義務，原告的行為已經(jīng)嚴重違約所以不存在任何違約金。2015年9月14日，被告與原告簽訂了外線承包合同，約定：工程初步設計固定總價為750萬元，后補充協(xié)議總價調(diào)整為648萬元，合同簽訂7個工作日內(nèi)甲方向乙方預付工程款總價的30%，即225萬元，作為預付款，乙方將線路桿塔組裝完成，經(jīng)甲方驗收確認7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付工程的30%，即225萬元，乙方自收到進付款7日內(nèi)開具合同全部金額的發(fā)票，工程施工完成并經(jīng)電力公司驗收合格，具備送電條件，且送電運行完成7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總價的35%,即262.5萬元，剩余5%作為質(zhì)保金，即37.5萬元，甲方于竣工驗收合格滿一年后的7個工作日內(nèi)支付。3.由于原告的工程一期的完成量也一直沒有通知被告驗收，也沒有接到任何驗收通知，因此原告催付第二次款項時，未給被告出具已完成的工程量搶單及驗收報告合格單，所以本案訴訟費由原告承擔。4.原告訴狀中陳述我公司董事長李劍雄，但我公司并沒有這個人。 雙方當事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，本院組織當事人對證據(jù)進行了質(zhì)證，對當事人無異議的證據(jù)，本院予以確認并在卷佐證。對有爭議的證據(jù)，本院認定如下： 原告提交的《外線承包合同》、《補充協(xié)議》、巖土工程勘察報告、施工圖設計說明書及材料表、施工圖紙、頂管作業(yè)協(xié)議、安全施工保障協(xié)議、勞資保障協(xié)議、工程結算單、付款憑證、收據(jù)，經(jīng)審查，上述證據(jù)可以相互印證，證明原、被告于2015年9月14日簽訂工程承包合同，雙方對工程概況、承包方式、工期、工程造價及付款方式、雙方責任義務等內(nèi)容進行了約定，后雙方簽訂補充協(xié)議對承包價款及付款進行了補充約定，合同簽訂后原告進行了巖土勘察，并組織人員進行施工。對上述證據(jù)的證明目的予以認定； 原告提交的樹木補償協(xié)議、安全協(xié)議、路政管理許可證、滴灌管道遷移補償協(xié)議、收據(jù)、行政事業(yè)性收費票據(jù)、寧夏銀行網(wǎng)上銀行電子回單，經(jīng)審查，上述證據(jù)可以相互印證，證明原告在施工過程中因迎閆公路東側(cè)線路塔基占用綠化帶內(nèi)綠植賠償8萬元，工程因頂管通過寧夏源品鋼構工程有限公司大門道路賠償8萬元，向中衛(wèi)市公路管理段支付公路跨越許可手續(xù)費57600元，遷移滴灌管道向中衛(wèi)市興林生態(tài)治沙有限公司賠償5萬元，上述費用共計267600元，對其證明目的予以認定； 原告提交的鑒定費票據(jù)、寧夏銀行客戶回單，可以證明原告因本案工程造價鑒定支出鑒定費3萬元，對其證明效力予以認定。 對原告提交的已完工程量決算書原件1份，經(jīng)審查，該決定書系原告單方出具，不能達到其證明目的，對其證明效力不予認定。 2018年9月10日，原告申請對涉案工程造價進行鑒定，本院依法委托寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司作為鑒定機構進行了鑒定，鑒定機構經(jīng)鑒定作出了寧正價鑒［2018］第032號工程造價鑒定意見書。對該工程造價鑒定意見書認證如下：該鑒定意見書所依據(jù)的鑒定資料均經(jīng)質(zhì)證。在具體鑒定過程中，本院依法組織當事人進行現(xiàn)場勘驗。鑒定機構依據(jù)相關鑒定材料結合現(xiàn)場勘查，依據(jù)相關法律、規(guī)定作出的鑒定，該鑒定意見來源合法，內(nèi)容客觀真實，與本案有關聯(lián)性，具有證明效力。其中建安工程費和設計費共計3658806元，占地清賠費267600元，對于該占地清賠費267600元，因該費用系原告在具體施工過程中的實際支出，且根據(jù)雙方合同約定，占地清賠亦包含在工程內(nèi)容之中，故該部分費用應計入總工程總造價中。 本院經(jīng)審理認定事實如下：2015年9月14日，原告銀川雷利祥電氣有限公司與被告中衛(wèi)久泰和升光伏科技有限公司簽訂《久泰和升光伏電站工程項目外線承包合同》一份，約定由原告承包被告35ＫＶ久泰和升光伏電站工程項目外線工程（包括但不限于架空線路工程）項目的施工，工程內(nèi)容包含但不限于以下內(nèi)容：35ＫＶ久泰和升光伏電站外線工程項目的勘察、設計、采購、施工、占地清賠、對側(cè)間隔建設所需的設備材料及施工費等內(nèi)容；以上所屬電力安裝所有應做的試驗；送電試運行合格前接入系統(tǒng)工程的所有工作、送電試運行、竣工驗收合格；完成整個外線項目通電所需的所有批準文件的辦理和電力公司質(zhì)監(jiān)、驗收手續(xù)。工程承包方式采用ＥＰＣ工程總承包，包括勘察設計、設備、材料采購、安裝、調(diào)試至驗收合格。工程期限自合同生效日起60天，工期結束標志為通電試運行合格。工程造價初步固定總價為750萬元，合同簽訂7個工作日內(nèi)被告向原告預付工程總價的30%，即225萬元作為預付款，原告將線路桿塔組裝完成，經(jīng)被告驗收確認7個工作日內(nèi)向原告支付工程款的30%，即225萬元的進度款，原告自收到進度款7日內(nèi)開具發(fā)票，工程施工完成并經(jīng)電力公司驗收合格，具備送電條件，且送電運行完成后7個工作日內(nèi)，被告向原告支付工程總價的35%，即2625000元，剩余5%作為質(zhì)保金即375000元，被告于竣工驗收合格滿一年后的7個工作日內(nèi)支付。雙方不得擅自中止或終止合同，如任何一方擅自中止或終止合同的，承包工程總價5%的違約金，被告逾期支付工程款，每逾期一日，按應付工程總價款萬分之一承擔違約金，工期應順延，逾期15日，原告有權單方解除合同，被告支付原告全部已完工程款并承擔總工程款5%的違約金，非因被告原因?qū)е掠馄诟犊畹某狻：贤€對其他事項進行了約定。后原、被告雙方有簽訂《補充協(xié)議》一份，約定對原合同總價中部分核減，合同總價款固定為648萬元，付款方式執(zhí)行原合同條款。合同簽訂后，被告向原告支付預付款195萬元，原告組織人員按照約定對涉案工程進行了施工。在后續(xù)施工過程中，被告未按合同約定支付工程進度款，原告遂停止施工建設并向被告催要工程款，后被告于2016年2月6日向原告支付10萬元，于2016年12月2日向原告支付20萬元。 本院依法委托寧夏正業(yè)通工程咨詢有限責任公司對涉案工程價款進行了鑒定，該鑒定機構作出了寧正價鑒［2018］第032號工程造價鑒定意見書，經(jīng)鑒定，原告實際已完工程為新建單回路自立式鐵塔18基，利用舊塔改造線路材料及金具20基，架設35ＫＶ單回架空線路全長6.927千米，線路導線選用ＪＬ／Ｇ1Ａ-240／30型鋼芯鋁絞線，電纜路徑長1.5千米，電纜采用ＹＪＬＶ62-26／35-1＊400㎜2鋁芯電纜，頂管208米。上述建安工程費和設計費共計3658806元。占地清賠費共計267600元鑒定機構單獨列計載明由法院裁定。原告為此向?qū)幭恼龢I(yè)通工程咨詢有限責任公司支付本案鑒定費3萬元

一、解除原告銀川雷利祥電氣有限公司與被告中衛(wèi)久泰和升光伏科技有限公司簽訂的《久泰和升光伏電站工程項目外線承包合同》及《補充協(xié)議》； 二、被告中衛(wèi)久泰和升光伏科技有限公司于本判決生效后二十日內(nèi)向原告銀川雷利祥電氣有限公司支付工程款1676406元、違約金196320.3元； 三、駁回原告銀川雷利祥電氣有限公司的其他訴訟請求。 如被告未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 案件受理費27886元，由原告銀川雷利祥電氣有限公司負擔8072元，由被告中衛(wèi)久泰和升光伏科技有限公司負擔19814元，鑒定費3萬元，公告費300元，由被告中衛(wèi)久泰和升光伏科技有限公司負擔。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中級人民法院

2019-12-19