欧洲一区二区视频-日韩欧美在线观看-爱搞逼综合网-国产在线91-成人国产精品视频-av日韩精品

暫無數據

原告青海明創光電實業有限公司向本院提出訴訟請求：一、判令解除合同，被告支付原告貨物預付款16500元；二、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。 事實與理由：原告青海明創光電實業有限公司與被告西寧永信電力設備有限公司于2018年9月12日簽訂采購合同，采購內容為美式箱變一臺，智能型正空斷路器一臺，合同價為55000元。合同約定預付款到賬20個日歷內交付到施工現場東川工業園區Ｗ路，2018年9月14日我公司已轉預付款16500元，2019年8月份多次到西寧永信電力設備有限公司要求查看合同中的設備，但都遭到各種理由拒絕，并要求我公司支付合同全款，對此我方認為被告公司已經嚴重違背合同約定，構成了嚴重的違約，因為箱變至今沒有到位，甲方更改工程項目，提出不裝箱變，已經不需要箱變了，故訴至法院，請求判如所請。 被告西寧永信電力設備有限公司辯稱：要求繼續履行合同。2018年9月底到貨后，我公司與原告采購經理的劉工聯系什么時候拿貨，當時原告說不具備施工。2019年4月份與張工聯系交貨，他說不知道這個事。2019年8月10日又與羅工聯系交貨。原告一直不提貨。因為原告的工程時間已經截止，現在不要貨了，就起訴了我公司。 原告青海明創光電實業有限公司為支持自己的主張，向本院提交如下證據： 證據一、《采購合同》，證明原告與被告簽訂采購合同。被告西寧永信電力設備有限公司質證意見：對該證據真實性及證明方向均認可，無異議。本院經審查對原告提交的證據一的真實性依法予以確認。 證據二、預付款付款憑證，證明原告按照合同已經交付預付款16500元。被告西寧永信電力設備有限公司質證意見：對該證據真實性及證明方向均認可，無異議。本院經審查對原告提交的證據二的真實性依法予以確認。 證據三、電力審批材料，證明2019年8月27日要求被告送貨，被告拒絕送貨，導致項目停工。被告西寧永信電力設備有限公司質證意見：對該證據真實性及證明方向均不認可，與《采購合同》的簽訂時間距離較長，不可能在未審批前能確定貨物種類、產品。本院經審查對原告提交的證據三的真實性依法予以確認，但不能證明2019年8月27日原告要求被告送貨。 證據四、《新裝客戶購電額度溫馨提示單》，證明與被告提交的《高壓供電客戶供電方案答復單》系一個項目，與本案無關。被告西寧永信電力設備有限公司質證意見：對該證據真實性認可，證明方向不認可。與原告合作的就是本案的一個項目。本院經審查對原告提交的證據四的真實性依法予以確認。 證據五、中標通知書及《施工合同》，證明與《采購合同》約定項目名稱及交貨地點均一致，工程切實存在。被告西寧永信電力設備有限公司質證意見：對該證據真實性及證明方向不認可，被告多次聯系原告提貨，原告稱工程未開工，拒不提貨，導致貨物滯留。該證據寫明的工程時間已過了，原告未開工。本院經審查對原告提交的證據五的真實性依法予以確認。 證據六、《電纜溝施工合同》及照片，證明我公司委托建筑公司挖電纜溝，已支付挖溝工程款30000元后，被告一直不交貨，無法安裝箱變，電纜溝又再次填平。被告西寧永信電力設備有限公司質證意見：對該證據真實性及證明方向不認可，該合同簽訂的時間與采購合同的時間差了一年。本院經審查對原告提交的證據六的真實性依法予以確認。 證人張×證言，證明原告公司現已離職的劉工在被告公司訂購一臺箱變，現在公司讓我進行對接這個事情。2019年8月8日后我就與被告公司李總對接。我只是去對接，沒有去驗收貨物。隔了三四天后，公司讓我去看貨，但是被告公司的李總說貨就不用看了，我沒有去驗貨。后來，我又去了一次，我公司領導讓我把箱變的基礎測量一下把基礎做了，但是被告公司李總說尺寸圖紙上都有，就按圖紙上的就行。被告西寧永信電力設備有限公司質證意見：證人過來從來沒說要提貨。本院經審查對證人張×的證言真實性依法予以確認。 被告西寧永信電力設備有限公司為支持其抗辯理由提交如下證據。 證據一、微信聊天記錄，證明：1、2018年9月至2019年9月份，劉工代表原告公司簽訂合同，我公司貨到后與劉工聯系，催原告提貨。2、2019年8月8日，我公司與張工聯系，張工說該工程還沒有開始，正在做基礎。原告青海明創光電實業有限公司質證意見：對該證據真實性認可，證明方向有異議，劉工沒有明確說不讓送貨。本院經審查對被告提交的證據一的真實性依法予以確認。 證據二、《高壓供電客戶供電方案答復單》，證明原告與甲方的工程已經不存在了。原告青海明創光電實業有限公司質證意見：對該證據真實性認可，證明方向不認可，該供電方案不是涉案工程的，是我公司另外一個工程項目的。本院經審查對被告提交的證據二的真實性依法予以確認。 證據三、錄音，證明被告公司法人與原告公司的劉工聯系，原告公司不提貨。原告青海明創光電實業有限公司質證意見：對該證據真實性認可，證明方向不認可，這里面張工沒有明確說不讓送貨，況且這是張工離職后的錄音。本院經審查對被告提交的證據三的真實性依法予以確認，不能證明2019年8月起原告公司未要求被告送貨。 證據四、證明一份，證明就采購合同購買相應產品以及廠家發貨的時間。原告青海明創光電實業有限公司質證意見：真實性及證明方向均不認可，該證據形成時間是在開完庭之后2019年10月10日，且該證據與本案無關。本院經審查，被告提交的證據四不能證明被告按合同要求送貨。 證據五、《用電業務辦理告知書》《施工組織方案》，證明供電方案與箱變安裝流程的一般規范。原告青海明創光電實業有限公司質證意見：真實性及證明方向均不認可，與本案無關。原、被告簽訂采購合同，不是工程施工合同，被告一直未提供相應的產品。本院經審查認為，該證據與本案沒有關聯性。 證據六，照片，證明我公司已經按約定采購相關產品，在物流放置約一年，2019年8月10日左右到公司庫房，原告方一直不提貨。原告青海明創光電實業有限公司質證意見：真實性及證明方向不認可。首先雙方簽訂的《采購合同》第三條，明確約定被告方負責運貨，并且寫明交付時間2018年10月4日前，交貨地點為東川工業園區Ｗ路。其次，被告所稱貨物已經到達，但我公司要求交貨及驗貨，被告均表示拒絕。再次，被告所稱貨物一直放置在物流公司長達一年不符合常理。被告有可能已經將貨物處理。本院經審查認為，該證據不能證明，原被告之間提貨驗貨交貨的履行情況。 根據當事人陳述和經審查確認的證據，本院認定事實如下：2018年9月12日，原、被告簽訂《采購合同》約定：一、甲方：青海明創光電實業有限公司，乙方：西寧永信電力設備有限公司；二、標的物名稱、規格型號、單價：智能型真空斷路器ＺＷ32-12／630，9600元；美式箱變50ＫＶＡ，45400元；數量：各一臺；總價：55000元（含增值稅專用發票）；三、交貨與驗收：交貨時間：預付款到賬20個日歷天內；交貨地點：東川工業園區Ｗ路；“乙方負責物品運送，負責基本操作培訓等工作，直至該物品可以正常使用為止；負責提供物品餓使用說明、檢測報告等相關材料，并協助甲方完場相關電力監測及驗收工作”。驗收時間：甲方必須于乙方提出驗收申請后及時組織驗收。四、貨款支付方式：預付款30%，貨到現場支付40%，驗收合格后支付30%。五、違約責任：乙方違約責任：“……3、乙方逾期交貨的，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付每日千分之五的違約金，并承擔甲方因此受到的損失費用”。甲方違約責任：“……2、甲方違反合同規定拒絕接貨，應當承擔由此對乙方造成的損失”2018年9月13日原告向被告支付預付款16500元。2019年8月起原告青海明創光電實業有限公司要求驗收設備，被告至今未交付貨物

一、解除2018年9月12日原告青海明創光電實業有限公司與被告西寧永信電力設備有限公司簽訂的《采購合同》； 二、被告西寧永信電力設備有限公司于本判決生效后七日內返還原告青海明創光電實業有限公司16500元； 三、駁回原告青海明創光電實業有限公司的其他訴訟請求。 如果被告未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 案件受理費2275元，減半收取計1137.5元，由被告西寧永信電力設備有限公司負擔。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于青海省西寧市中級人民法院

2019-12-10