一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告豆升會(huì)向本院提出訴訟請(qǐng)求：一、判令被告支付拖欠原告勞務(wù)費(fèi)50000元；二、判令被告向原告承擔(dān)違約損失46500元（包括人工費(fèi)和三輪車損失）；三、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2018年4月18日，原告豆升會(huì)與被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司簽訂《砌體工程勞務(wù)承包合同》，約定原告對(duì)被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司承包的慶陽市“金富萊商住小區(qū)”的二期填充墻及二次抹灰工程提供勞務(wù)。2019年10月完工，同年12月26日，被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司給原告出具結(jié)算單，欠付原告勞務(wù)費(fèi)50000元。施工期間，被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司違約未對(duì)施工地點(diǎn)的槽鋼和炮樓進(jìn)行拆除，造成原告施工無法正常進(jìn)行，致使原告雇傭的工人離職，影響了工程進(jìn)度，造成人工損失約21000元。2019年5月，被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司違反合同約定，拆除施工塔吊。原被告協(xié)調(diào)后，原告租賃三輪車進(jìn)行施工，為此花費(fèi)租金、油費(fèi)、維修費(fèi)12000元，多支出人工勞務(wù)費(fèi)約13500元。被告隴東建筑公司作為該工程的建筑公司，尚未向被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司支付工程款，應(yīng)在未支付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)付款責(zé)任。 被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司辯稱：請(qǐng)求依法判令原告向我公司支付違約金53000元。依法判令原告履行義務(wù)，對(duì)項(xiàng)目存在的缺陷進(jìn)行返修，否則我公司只能另行組織人員維修，維修費(fèi)用在50000元內(nèi)扣除。我公司已經(jīng)多次通知原告進(jìn)行返修，但原告拒絕還惡語相向，有通話錄音為證。為了工程順利達(dá)標(biāo)，我公司自行組織人員進(jìn)行了維修，有影像資料為證。請(qǐng)求依法判令原告支付質(zhì)量驗(yàn)收不達(dá)標(biāo)的違約金218002元。原告訴請(qǐng)的違約損失不存在，1號(hào)炮樓的槽鋼未拆除影像了工程進(jìn)度，造成其工人離職，請(qǐng)問原告延誤的工期是多少。因原告施工不達(dá)標(biāo)，抹灰工程人員不足，影響了抹灰工程的進(jìn)度，我公司調(diào)配部分工人進(jìn)行抹灰作業(yè)兩個(gè)月，施工電梯租賃費(fèi)12500元／月、管理費(fèi)14000元／月，兩月合計(jì)53000元。綜上，請(qǐng)求支持我公司的答辯請(qǐng)求。 被告隴東建筑公司辯稱：金富萊商住小區(qū)由我公司承建，勞務(wù)發(fā)包方是慶陽鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與我公司，承包方是為被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司。我公司與慶陽鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司約定發(fā)包方的責(zé)任由慶陽鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承擔(dān)，我公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。案涉項(xiàng)目的費(fèi)用由慶陽鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司直接向被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司支付，據(jù)我公司了解，現(xiàn)尚欠費(fèi)用近400萬元。我公司并未與原告豆升會(huì)簽訂分包合同，原告將我公司列為被告不適格，我公司不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 原告豆升會(huì)為支持其訴訟請(qǐng)求，向法庭提交結(jié)算單復(fù)印件，經(jīng)質(zhì)證，二被告無異議，予以采信。被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司為支持其辯解理由，向法庭提交1、結(jié)算單一份；2、金富萊商住小區(qū)維修照片73張；3、《砌體工程勞務(wù)承包合同》一份；4、證人魯山德、劉廣斌的證言。經(jīng)質(zhì)證，原告豆升會(huì)、被告隴東建筑公司對(duì)證據(jù)1無異議，予以采信。原告豆升會(huì)對(duì)證據(jù)2的真實(shí)性、證明目的有異議，認(rèn)為無該份證據(jù)的原始的載體且原告已經(jīng)維修，有產(chǎn)生的維修費(fèi)用可以證明。被告隴東建筑公司對(duì)證據(jù)2表示不知情。經(jīng)審查，該份證據(jù)的真實(shí)性無法核實(shí)，故不予采信。原告豆升會(huì)、被告隴東建筑公司對(duì)證據(jù)3的真實(shí)性無異議，予以采信。原告豆升會(huì)對(duì)證據(jù)4證人證言有異議，被告隴東建筑公司對(duì)此無異議。證人魯山德系被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司的材料員，證人劉廣斌系被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司的工地管理員，二人為被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司的工作人員，存在利害關(guān)系，其證言不具備客觀性，不予采信。 被告隴東建筑公司為支持其辯解理由，向法庭提交如下《關(guān)于“慶陽市金富萊商住小區(qū)工程勞務(wù)承包合同”的變更合同》。經(jīng)質(zhì)證，原告豆升會(huì)、被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司對(duì)真實(shí)性無異議，予以采信。 綜合原、被告訴（辯）及經(jīng)本院已經(jīng)認(rèn)定的證據(jù)，認(rèn)定事實(shí)如下：2014年8月10日，蘭州市第一建設(shè)股份有限公司慶陽分公司與被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司簽訂《慶陽市金富萊商住小區(qū)工程勞務(wù)承包合同》，約定將金富萊商住小區(qū)（建筑面積約6萬平米）勞務(wù)承包給被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司。2017年7月30日，被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司與慶陽市鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告隴東建筑公司簽訂《關(guān)于“慶陽市金富萊商住小區(qū)工程勞務(wù)承包合同”的變更合同》，約定：“……經(jīng)慶陽市鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、慶陽隴東建筑工程有限公司和陜西創(chuàng)業(yè)建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司三方共同商定，對(duì)2014年8月10日與蘭州一建股份有限公司簽訂的《慶陽市金富萊商住小區(qū)工程勞務(wù)承包合同》的發(fā)包方變更為慶陽市鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和慶陽隴東建筑工程有限公司，承包方為陜西創(chuàng)業(yè)建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司。發(fā)包方的責(zé)任和義務(wù)由慶陽市鴻瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進(jìn)行履約，慶陽隴東建筑工程有限公司擔(dān)保履約；承包方的責(zé)任和義務(wù)由陜西創(chuàng)業(yè)建筑勞務(wù)有限公司責(zé)任履約。對(duì)于原與蘭州一建股份有限公司在2014年8月10日簽訂的《慶陽市金富萊商住小區(qū)工程勞務(wù)承包合同》經(jīng)雙方約定作為本變更合同附件……”。2018年4月18日，原告豆升會(huì)（乙方）與被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司（甲方）簽訂《砌體工程勞務(wù)承包合同》一份，約定：“一、工程概況：工程名稱：慶陽金富萊商住小區(qū)，工程地址：慶陽市老三院。二、承包方式：包人工費(fèi)及機(jī)械和工具（即：砂漿機(jī)、攪拌機(jī)、切磚機(jī)及鋸片、鐵锨、瓦刀、線繩、灰斗、墨斗、墨汁等三級(jí)箱以下照片用電線、燈具，其中砂漿機(jī)及攪拌機(jī)的電箱由甲方提供，甲方并提供垂直運(yùn)輸提升機(jī)一臺(tái)。）……五、付款方式：按甲方比例支付已完成工程量的工程款……”合同簽訂的當(dāng)日，原告豆升會(huì)進(jìn)場(chǎng)施工，2019年12月26日竣工。同日，原告豆升會(huì)與被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司進(jìn)行結(jié)算，出具內(nèi)容為：“下欠豆升會(huì)工程款：伍萬元整（50000.00），等甲方竣工驗(yàn)收合格后支付。注：質(zhì)量缺陷修補(bǔ)用工花費(fèi)在伍萬元范圍內(nèi)扣除。”的結(jié)算單。此后，原告豆升會(huì)多次持結(jié)算單向被告創(chuàng)業(yè)勞務(wù)公司索要款項(xiàng)未果，訴至本院，提出上述訴訟請(qǐng)求

一、被告陜西創(chuàng)業(yè)建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司向原告豆升會(huì)支付勞務(wù)費(fèi)50000元； 二、駁回原告豆升會(huì)的其余訴訟請(qǐng)求。 上述給付內(nèi)容限判決書發(fā)生法律效力后10日內(nèi)履行完畢。 如未按判決書指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)按《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)2213元，減半收取1106.5元，由原告豆升會(huì)負(fù)擔(dān)533元，被告陜西創(chuàng)業(yè)建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)573.5元。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)提出副本，上訴于甘肅省慶陽市中級(jí)人民法院

2021-01-04