一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告華鼎建設公司向本院提出訴訟請求：1．判令被告向原告支付合同固定價中剩余工程款383000元；2．判令被告支付合同外簽證增加工作量的工程款381506.4元及人工費100000元；3．判令被告支付逾期利息（以未付款額879506.4元為基數，按銀行同期貸款利率4.75%計算，自2018年9月5日至實際給付之日）；4．本案涉訴費用均由被告承擔。事實和理由：2018年6月18日，被告伊犁師范大學的“××項目”進行公開招標，原告為中標方，并簽訂了《××工程合同》，該工程中標金額為1915000元，支付方式為：開工前支付合同價的20％即383000元，竣工驗收合格后支付合同價60％即1149000元，審計決算后支付到決算審定價的90％，剩余10％為質保金于質保期滿合格后支付，工程內容為校區內門窗及粉刷工程，零星維修工程等內容。施工后，因工程需要，增加了部分工程內容，對增加工程量雙方簽具了相應的《經濟簽證認定單》及《經濟技術簽證單》，對于增加工程部分的人工費被告一直不予認定，需法院委托相關評估機構對工程價款及人工費進行評估。現原告已按雙方約定將工程施工完畢，并于2018年9月4日驗收合格后交付使用，但被告未按約定履行付款的義務。為維護原告的合法權益，特訴至法院，請求法院依法判決。 原告華鼎建設公司當庭變更訴訟請求第一項為：判令被告向原告支付合同固定價中剩余工程款398000元。 被告伊犁師范大學辯稱，對于原告所述的工程款沒有異議，同意按照合同的80%進行支付；對簽證增加工作量的工程款被告同意原告申請第三方進行審計評估；合同規定工期為40天，實際工期為2018年6月25日至2018年9月4日，對于超工期的工程款被告將給予扣除，扣除金額為95750元；關于利息方面被告不予認可，在增加簽證方面雙方沒有達成共識；關于訴訟費用被告認為按照法院裁決進行認定。 本院經審理認定事實如下：被告伊犁師范大學××項目工程（涉案工程），經過公開招標程序，由原告華鼎建設公司中標，并于2018年6月18日向華鼎建設公司發出中標通知書，中標工程價格為1915000元。 2018年6月，原告（乙方）華鼎建設公司與被告（甲方）伊犁師范大學簽訂××工程合同一份，合同載明：“工程名稱：××維修工程；工程內容：××工程、零星維修工程（餐廳、手暖電、學院其他零星工程）等內容；承包范圍：施工方案及招標文件范圍內的全部工作內容施工；合同工期總日歷天數40天；工程質量標準為合格；合同第四條合同價款與支付：1．合同總價款為1915000元；2．合同價款的確定采取合同價格固定方式；3．工程款支付：在下述工作（簽訂合同、乙方提交履約保證金）完成后并在開工前，甲方向乙方支付工程預付款合同價的20%即383000元；4．竣工驗收合格后甲方再付合同價的60%即1149000元，審計決算完成后支付至決算審定價的90%，剩余的10%作為質保金，待質保期滿且回訪合格后支付。工程保修期：按照國家標準（一）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（三）供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；（四）電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。履約保證：履約保證采用銀行保函形式；在簽訂書面合同7天內，乙方應向甲方提交一份以銀行保函形式提供的履約保證，數額為合同中標價的10%；乙方根據合同進行施工，在該工程竣工驗收之際，履約保證金一直有效，履約保證金在竣工驗收簽字后7天內清退。第十三條：竣工結算：工程竣工后30日內，乙方向甲方提交工程結算書，甲方代表收到竣工結算書后30日內提出審核意見，竣工結算審定后15天內，甲方按照下列（1）、（2）方式支付：（1）當甲方要求的工程質量為合格時，乙方達到合格，甲方按照本合同第四條第四項執行，剩余部分待工程各部分保修期滿后，按照相應保修工程造價所占工程總造價比例10天內一次性結清；（2）因乙方原因造成工程質量不合格的，乙方應承擔全部經濟責任，并且按照結算造價20%給甲方支付違約金。竣工驗收由甲方組織有關人員進行聯合驗收”等內容。 后在施工過程中被告伊犁師范大學向原告提出增加部分工程項目，原告實際完成了施工，并經施工單位、監理單位和建設單位簽訂《經濟技術簽證單》（編號001-007）予以確認。庭審中，華鼎建設公司申請對合同外經濟技術簽證部分工程進行工程造價評估。本院委托新疆鴻聯建設工程項目管理咨詢有限公司進行了造價鑒定，該公司出具造價鑒定意見書認定，工程造價金額為368178.35元。華鼎建設公司對造價鑒定意見書認可；伊犁師范大學在收到該鑒定公司出具的異議回復后對造價鑒定報告也予以認可。鑒于該部分工程未有書面約定，鑒定意見書中對該部分工程造價應參照中標價與投標預算比率下浮計算，并無不當，且鑒定意見書中對該部分工程造價的計算應下浮原因也作出相應解釋?，F原、被告雙方對于鑒定意見書均認可，故本院對鑒定意見書予以采納。華鼎建設公司為此次鑒定支付鑒定費5000元。 合同簽訂后，原告依約施工。2018年9月4日，案涉工程經驗收合格，施工單位、監理單位和建設單位并在工程竣工驗收報告上簽字蓋章予以確認。被告已支付原告工程款為1532000元。防水部分工程造價占總工程造價比例為10%，其他項目工程造價占總工程造價比例為90%。 2019年5月10日，被告出具工期延誤證明一份，載明“因甲方工程施工過程中出現了額外的工程量，當時招標完成后沒有及時進行合同簽訂工作，開工前工程上的具體事項沒有完善，雙方沒有及時確定下來，導致沒有按照合同規定時間內完成項目，甲方不予追究”等內容。 以上事實有，中標通知書、××維修工程合同、經濟技術簽證單、鑒定意見書、證明及當事人陳述等在案佐證

一、被告伊犁師范大學于本判決生效之日起十日內向原告伊犁華鼎建設有限責任公司支付合同內工程款363850元； 二、被告伊犁師范大學于本判決生效之日起十日內向原告伊犁華鼎建設有限責任公司支付合同外增加部分的工程款364496.55元； 三、被告伊犁師范大學于本判決生效之日起十日內向原告伊犁華鼎建設有限責任公司支付利息（利息應分別計算，以205486元為基數，自2020年9月3日起按照一年期貸款市場報價利率3.85%計至款項實際清償之日止；以522860.55元為基數，自2018年9月4日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4.35%計至2020年8月19日，2020年8月20日至款項實際清償之日止按照一年期貸款市場報價利率3.85%計息）； 四、被告伊犁師范大學于本判決生效之日起十日內向原告伊犁華鼎建設有限責任公司支付鑒定費5000元； 五、駁回原告伊犁華鼎建設有限責任公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 案件受理費12595元，減半收取6297.5元，由被告伊犁師范大學負擔5215元，由原告伊犁華鼎建設有限責任公司負擔1082.5元。 如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于新疆維吾爾自治區高級人民法院伊犁哈薩克自治州分院

2021-04-02