一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告向本院提出訴訟請求：判令被告給付原告材料費592725元、設備損失費341886.88元。事實與理由：2017年7月31日，原、被告簽訂《龍潭湖湖心島鋼結構網架工程》（以下簡稱涉訴合同），合同金額為947995元。合同簽訂后，雙方均依約履行合同，原告進場施工，被告支付材料款84000元。因被告欠付其他分包款項，導致工程停工，原告未能將涉案網架安裝完畢。北京市東城區監察大隊（案外人）代發原告工人工資271270元。原告共收到材料款、工人工資合計355270元，被告欠付材料款592725元。因被告原因導致工程停工、工地封閉，原告的設備及材料無法取走，造成原告設備損失金額341886.88元。綜上，因被告違約，故原告訴至法院。 被告辯稱：2017年6月8日，被告與案外人北京曉丹經典文化發展有限公司簽訂《北京建筑工程施工合同》，約定被告承包龍潭湖劇場裝修改造工程。合同簽訂后，因案外人未能辦理建設工程開工許可證，致使被告無法組織開工，合同未實際履行。涉訴合同被告不知情，也沒有委托人員參與簽訂。涉訴合同聯系人沈學喜（案外人）是職業包工頭。涉訴合同與被告沒有關系，系沈學喜個人行為。另，龍潭湖項目是沈學喜介紹給被告的。 當事人圍繞訴訟請求依法提交了證據，本院組織當事人進行了證據交換和質證。依當事人陳述和經本院審查確認的證據，本院認定事實如下：2017年7月26日，原告（分包人）與被告（承包人）簽訂建設工程施工專業分包合同，即涉訴合同。合同約定，分包工程名稱為鋼結構網架，工程地點位于龍潭湖中心島，合同價款為947995元；開工日期定于2017年8月1日，竣工日期定于2017年11月1日，總工期120天。合同落款處加蓋原、被告合同專用章，被告委托代理人為案外人沈學喜。被告對上述合同真實性不予認可，但認可公章是被告的章，否認與原告簽過合同。被告認為公章在下、字體在上，先蓋的章、后簽的字，加蓋公章的合同是空白合同。 原告出示費用清單、現場照片及收據，被告以不知情為由均不予認可。經詢問，被告未就他人冒用、私蓋公章等報警。原告自認進場施工日期為2017年8月30日進場施工，直至2017年10月14日工程被政府叫停

一、被告北京金世茗華建筑裝飾工程有限公司于本判決生效后七日內支付原告華誠博遠建筑工程有限公司材料費、設備損失費四十五萬元； 二、駁回原告華誠博遠建筑工程有限公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 案件受理費6573元，由被告負擔（原告已支付，被告于本判決生效后七日內支付給原告）。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。逾期未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理

2021-08-13