一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告（反訴被告）中冶公司向本院提出訴訟請求：1.請求法院確認中冶公司與冰輪公司于2015年1月22日簽署的《液氯機組采購合同》于2019年11月28日解除；2.判令冰輪公司退還中冶公司已支付的合同預付款12.6萬元；3.冰輪公司承擔訴訟費。事實和理由：中冶公司與冰輪公司于2015年1月22日就寧夏金Ｘ元化工集團有限公司年產32萬噸燒堿、40萬噸ＰＶＣ項目簽署《液氯機組采購合同》，合同價款63萬元，采購合同約定了中冶公司以預付款20%、發貨款30%、功能驗收款30%、運行款10%、質量保證金10%的方式分期向冰輪公司支付合同價款。合同簽署后，中冶公司向冰輪公司支付了合同價款的20%作為預付款，由于寧夏金Ｘ元廣拓能源有限公司（以下簡稱金Ｘ元公司）項目整體工程施工延誤，金Ｘ元公司未能按采購約定時間提貨，在此期間，冰輪公司經與中冶公司、中國十七冶集團冶金工程技術公司（承包人）、業主金Ｘ元公司多次協商后，一致同意對交貨時間進行了變更，即涉案合同標的設備的最終發貨時間變更為2016年6月底。在各方就交貨時間作出變更，且并未對付款條件作出變更的情況下，冰輪公司于2016年7月8日致函中冶公司，要求在中冶公司支付完畢全部液氮機組采款項后才組織發貨，冰輪公司的付款要求已違背采購合同對付款條件的約定，且經中冶公司與業主的溝通，業主也不同意修改工程總承包合同項下設備采購款項的支付條件，后在業主與冰輪公司就付款時間及付款金額協商不成、僵持不下的過程中，業主另行委托其他第三方提供了合同設備且標的項目已經驗收合格并實際運行。至此，涉案合同已經不具備繼續履行的客觀必要性，涉案合同的簽署目的也不能實現。 被告（反訴原告）冰輪公司答辯稱：中冶公司違約在先，合同不能履行原因是因為中冶公司的原因，非冰輪公司原因。冰輪公司曾向中冶公司發函要求提貨，但中冶公司既未提貨也未付款，后續冰輪公司多次發函，中冶公司均未付款。中冶公司認為冰輪公司違約導致合同解除的理由不成立。請求駁回中冶公司的全部訴訟請求。另冰輪公司提起反訴，反訴請求：1.判令中冶公司支付剩余設備款53.55萬元；2.判令中冶公司支付逾期利息（自2016年7月1日起至2019年8月19日期間，以53.55萬元為基數，按照中國人民銀行一年期貸款利率4.35%計算；自2019年8月20日至實際付清之日止，以53.55萬元為基數，按照全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率計算）；3.反訴費由中冶公司承擔。事實和理由：2015年1月20日，冰輪公司與中冶公司簽訂金額為63萬元的《液氯機組采購合同》，約定合同簽訂后中冶公司向冰輪公司支付合同總價20%為預付款，履約保證金為合同總價的百分之五，在預付款支付時扣除，全部設備到現場后返還，發貨前支付合同總價的30%為發貨款，預付款到賬之日起合同生效，合同生效之日起6個月交貨。2015年6月3日，冰輪公司收到15%預付款9.45萬元，故交貨期應為2015年12月3日。中冶公司未按合同約定支付發貨前的合同款。本合同項下設備屬定制設備，是冰輪公司根據中冶公司的具體情況量身定制的，至今無法調劑。 原告（反訴被告）中冶公司答辯稱：因設備未交付，中冶公司不應該支付剩余設備款53.55萬元。合同無法履行是冰輪公司單方變更付款條件導致，雙方合同應于中冶公司起訴之日解除，中冶公司不應支付剩余設備款和逾期利息。 經審理查明：2015年1月22日，中冶公司作為甲方與煙臺冰輪股份有限公司（以下簡稱冰輪股份公司）作為乙方簽訂《液氯機組采購合同》，約定甲方自乙方購買液氯機組（以技術協議書的要求為準），合同設備包括所有合同設備必需的設備和材料以便合同設備安全、穩定的操作以及合同設備的裝配、指導安裝、調試、性能測試、正常操作和維修所必需的所有圖紙及技術資料；根據合同規定，乙方提供的合同設備、材料、培訓、技術服務和技術文件的合同總價格為630000元，此合同總價為固定不變含稅價；本合同技術條款及備品備件詳見寧夏金Ｘ元公司（業主）及乙方簽署的技術協議；付款階段和比例為：預付款20%、發貨款30%、功能驗收款30%、運行款10%、質量保證金10%；預付款指甲、乙雙方合同正式簽訂一定的時間內，甲方首先向乙方所付的進行設備制造所需款項，發貨款指發貨前甲方對乙方按合同規定所供范圍內的貨物驗收合格后，甲方向乙方所付的款項，功能驗收款指乙方的供貨在現場經過安裝、調試、試車，并且功能考核驗收合格后，甲方付給乙方的款項，運行款指設備調試運行合格后12個月內甲方付給乙方的款項，質量保證金指在本合同質量保證期限內，乙方履行合同中規定的全部內容時，甲方向乙方所付的款項；合同簽訂后甲方向乙方支付合同總價20%作為預付款，履約保證金為合同總價的5%，在預付款支付時扣除，全部設備到現場后返還，發貨前支付合同總價30%作為發貨款，乙方同時開具已收款項的增值稅發票，功能考核驗收合格后，乙方補齊全額發票支付合同總價30%的功能驗收款，設備調試運行12個月后一個月內支付合同總價的10%作為運行款，合同總價的10%，作為質量保證金，質量保證期結束后3個月內一次性結清；上述所有款項均在乙方向甲方出具正式收據后支付；乙方在合同生效后六個月內，向甲方交付完交付完全部的合同設備，交貨地點為甲方指定的安裝現場（限寧夏自治區業主廠內車板交貨）；合同設備的所有權和風險在安裝試車支付相應款項后即由乙方轉移到甲方；本合同由甲乙雙方簽署，雙方簽字蓋章并在收到預付款后合同生效。 扣除5%履約保證金后，2015年4月13日，中冶公司向冰輪股份公司支付預付款9.45萬元。 2016年7月8日，冰輪股份公司向中冶公司發送商務函，函告如下：1、請貴司收到此函3日內支付液氯機組采購合同（金額63萬元整）到期款，我公司在收到到期款后立即發貨；二、我公司將在貴司支付623.5萬元后進行冰凍裝置采購合同（金額1247萬元整）設備的整體組裝工作；三、請在3日內將貴司暫扣的5%履約保證金（62.35萬元）返還；四、在冷凍裝置采購合同項下設備發貨前貴司必須全額支付冷凍裝置及液氯機組采購合同所有款項。 2015年10月8日，金Ｘ元公司向冰輪股份公司發送《煙臺冰輪提貨確認》，載明我公司因項目進度需要，由中冶股份公司代購的冷凍水0℃系統機組四套、冷凍水-35℃系統機組三套、以及氯氣液化機組二套計劃于明年春節后提貨。 2015年10月22日，冰輪股份公司向中冶公司發送詢問函，要求確認具體發貨日期。 2016年2月2日，冰輪股份公司向中冶公司發送詢問函，要求中冶公司確認提貨時間后于提貨前60工作日書面告知。 2016年4月27日，中冶公司金Ｘ元項目部向冰輪股份公司發送《發貨通知》，載明：我方與貴方簽署的合同《液氯機組》、《冷凍裝置》合同設備準備于2016年5月上旬提貨，請貴方做好準備，收到發貨款后及時發貨。請貴方收到聯系函后回函并確認發貨時間。 2016年5月10日，冰輪股份公司向中冶公司發送商務函，載明：4月27日，貴司來函通知5月上旬付款提貨，截止發函之日我司仍未收到相關款項，對于貴司屢次違約行為給我司造成非常嚴重后果，我司現正式通知貴司：一、我司二季度生產計劃已滿，為了保證合同的正常履行，在貴司支付相關款項后我司將合理調整生產計劃，但因貴司訂購設備屬于整體安裝完畢后的拆解存放，故正常組裝周期為60工作日；2、經與貴司協商，我公司同意先進行液氯機組的裝配工作，但在此期間，請貴司再次同業主方確認供貨及付款事宜。 2016年5月16日，冰輪股份公司向中冶公司發送商務函，載明：4月27日，貴司來函通知5月上旬付款提貨，5月10日，我司再次發函但至今未有回復，由于合同數額巨大，我公司已承擔巨大的資金壓力，對貴司屢次違約行為造成非常嚴重后果，我司鄭重通知貴司：因我公司二季度生產計劃已滿，為了維護我司權益及合同能正常履行，我司將在貴司支付相應相關款項后合理調整生產計劃進行設備裝配工作，但因貴司訂購設備屬于整體安裝完畢后的拆解存放，故正常組裝周期為60工作日。 2016年6月17日，金Ｘ元公司向中國十七冶集團有限公司、中冶公司發送《關于部分設備提貨事宜》，載明：……冰輪公司的冰機提貨款，我公司已經安排，我公司承諾該筆款項將于下周支付，請貴司立即協調北京中冶向煙臺冰輪發函，說明提貨款。我公司已安排，并要求煙臺冰輪立即安排設備的組裝工作，并于一個月內完成組裝。經過我司與煙臺冰輪的溝通，其在接到北京中冶的函后將立即開會研究設備組裝事宜，請貴公司協調北京中冶督促煙臺冰輪立即進行設備組裝。 2016年6月20日，中冶公司金Ｘ元項目部向冰輪股份公司發送發貨通知，載明：我方與貴方簽署的合同《液氯機組》、《冷凍裝置》，合同設備提貨款將于下周支付，請貴公司立即安排設備組裝工作，并于一個月內完成組裝工作發貨。請貴方收到聯系函后回函并確認發貨時間。 2016年6月24日，冰輪股份公司向中冶公司發送商務函，通知中冶公司：一、經與貴司姚Ｘ瑞經理商榷，貴司同意液氯機組將于6月底發貨；二、我司將在收到貴司支付相關款項后，進行冷凍裝置設備的重新裝配工作，但因貴司訂購設備屬于整體安裝完畢后的拆解、存放，故正常組裝周期為60個工作日；三、若貴司再次發生違約行為，我公司將要求貴司承擔設備組裝、檢修及倉儲費用等相關損失及費用。 2016年7月7日，中冶公司向冰輪股份公司發送電子郵件，內容為：先看四方協議，沒啥問題，提出你的附件條件，直接對金Ｘ元提。附件為《四方協議》，《四方協議》載明建設單位金Ｘ元公司、總包單位中國十七冶集團、分包單位中冶公司與供貨單位簽訂，載明四方同意簽署四方協議，對寧夏金Ｘ元項目中分包單位與供貨單位簽訂的目前正在執行的供貨合同作出變更處理如下：1、供貨單位與分包單位之間未履行的責任和義務（包括合同中未明確規定但將來可能出現的責任和義務）全部轉移給供貨單位與建設單位之間繼續履行，供貨單位與建設單位另行簽訂設備采購合同，總包單位與分包單位不再承擔任何相關責任和義務，2、待供貨單位向分包單位開具對應金額的發票后，分包單位將總包單位已支付該項目的設備采購預付款、部分提貨款中未支付部分及時支付給供貨單位……。 2016年7月8日，冰輪股份公司向中冶公司發送商務函，載明：1、請貴司收到此函三日內支付液氯機組采購合同（金額63萬元整）到期款，我公司在收到到期款后立即發貨，2、我公司將在貴司支付623.5萬元后進行冷凍裝置采購合同（金額1247萬元整）設備的整體組裝工作，3、請在3日內將貴司暫扣的5%履約保證金（62.35萬元）返還，4、在冷凍裝置采購合同項下設備發貨前貴司必須全額支付冷凍裝置及液氯機組采購合同所有款項。 2016年8月23日至10月21日，金Ｘ元公司與冰輪股份公司多次往來電子郵件，協商協議變更事宜。 后，各方未達成變更協議。 2017年3月8日，冰輪股份公司向中冶公司發送《詢問函》，載明：2015年1月22日簽訂的冷凍裝置采購合同、液氯機組合同中的全部設備在我公司積壓已超一年之久，現請貴司確認以下事項：1、冷凍裝置設備貴司何時準備提貨，2、液氯機組何時發貨。 中冶公司主張雙方在采購合同履行過程中對交貨時間達成了新的變更，后冰輪股份公司擅自變更付款條件，導致合同目的無法實現，業主已另行購買涉案設備。 2017年9月25日，冰輪股份公司更名為現名稱。 上述事實，有《液氯機組采購合同》、雙方往來函件、當事人提交的其他證據及庭審筆錄等在案佐證

一、原告（反訴被告）北京中冶設備研究設計總院有限公司于本判決生效之日起七日內向被告（反訴原告）冰輪環境技術股份有限公司支付貨款189000元； 二、駁回原告（反訴被告）北京中冶設備研究設計總院有限公司的全部訴訟請求； 三、駁回被告（反訴原告）冰輪環境技術股份有限公司的其他反訴請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 本訴案件受理費2820元，由原告（反訴被告）北京中冶設備研究設計總院有限公司負擔（已交納），反訴案件受理費4578元，由原告（反訴被告）北京中冶設備研究設計總院有限公司負擔1616元（于本判決生效之日起七日內交納），由被告（反訴原告）冰輪環境技術股份有限公司負擔2962元（已交納）。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于北京市第三中級人民法院

2021-03-04