一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

暫無(wú)數(shù)據(jù)

原告吉林省開聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司訴稱，原告與被告于2017年4月5日就長(zhǎng)電·朗天國(guó)際項(xiàng)目Ｂ4＃樓消防連廊裝飾工程簽訂《合同文件》，合同約定被告將該工程發(fā)包給原告，被告按約定支付原告1282111.00元工程款。該工程已于2017年6月25日竣工，且已經(jīng)過(guò)了2年質(zhì)保期，被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定支付全部工程款。然被告只支付原告工程款935000.00元，尚未支付原告工程款347111.00元。原告多次討要，被告拒不支付剩余工程款，故依法訴訟至法院，請(qǐng)求判令：1、請(qǐng)求人民法院依法判決被告給付原告工程款347111.00元以及2017年6月25日至實(shí)際給付日按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息；2、請(qǐng)求人民法院依法判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)。 被告長(zhǎng)春盛程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辯稱，根據(jù)答辯人與被答辯人于2017年4月5日簽訂的《長(zhǎng)電·朗天國(guó)際項(xiàng)目Ｂ4＃樓消防連廊裝飾工程合同》中7.3.1條的約定，工程全部完成并經(jīng)答辯人書面驗(yàn)收合格后，答辯人向被答辯人支付至合同暫定總價(jià)30%的工程款。監(jiān)理單位對(duì)被答辯人施工的長(zhǎng)電朗天國(guó)際Ｂ4＃樓消防連廊工程進(jìn)行檢查存在“未能按照要求進(jìn)行石材清洗及養(yǎng)護(hù)、部分石材破損、部分石材接縫處耐候膠不合格、燈具未接線調(diào)試、連廊天棚未按照設(shè)計(jì)進(jìn)行施工”的不合格問(wèn)題。監(jiān)理單位已于2017年8月31日向被答辯人發(fā)出《長(zhǎng)電朗天國(guó)際Ｂ4＃樓連廊幕墻表Ｂ06監(jiān)理工程師通知》督促被答辯人在2017年9月30日前進(jìn)行整改。但被答辯人至今未整改，并且未向答辯人交付竣工驗(yàn)收資料、結(jié)算資料，技術(shù)資料等，該工程至今未竣工驗(yàn)收，未交付使用，工程款也未進(jìn)行結(jié)算，不具備向被答辯人支付工程款的條件。被答辯人以資金短缺、長(zhǎng)白山天池古街項(xiàng)目Ａ11＃樓外立面工程事故中人員傷亡為由向答辯人申請(qǐng)支付其工程款，答辯人于2017年8月向其支付了30萬(wàn)元工程款，于2017年9月向其支付了50萬(wàn)元工程款。為解決鬧事的實(shí)際施工人的工資問(wèn)題，被答辯人向答辯人申請(qǐng)支付其工程款，答辯人于2018年5月向其支付了5.5萬(wàn)元工程款，于2019年2月根據(jù)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)要求向長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算中心賬號(hào)支付了8萬(wàn)元工程款。按照雙方訂立的合同的約定，答辯人目前已給付被答辯人的工程款實(shí)際已經(jīng)超出了合同約定的目前應(yīng)給付的數(shù)額。答辯人向被答辯人支付上述工程款是為了解決被答辯人資金短缺、長(zhǎng)白山天池古街項(xiàng)目Ａ11＃樓外立面工程事故中人員傷亡及鬧事的實(shí)際施工人的工資問(wèn)題，是出于道義幫助，并不是因?yàn)楹贤s定的付款條件已成就也并不是因?yàn)榇疝q人擅自變更合同的付款條件，所以上述支付工程款行為并未改變合同約定的付款條件。綜上所述，答辯人認(rèn)為，被答辯人的起訴缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)求法院依法駁回其訴訟請(qǐng)求。 經(jīng)審理查明，2017年4月5日原、被告簽訂《長(zhǎng)電·朗天國(guó)際項(xiàng)目Ｂ4＃樓消防連廊裝飾工程合同文件》一份，合同約定原告承包被告長(zhǎng)電·朗天國(guó)際項(xiàng)目Ｂ4＃樓消防連廊裝飾工程，工程開工日期為2017年4月10日，竣工日期為2017年6月10日，合同價(jià)款為1282111元，付款方式為工程全部完成并經(jīng)被告書面驗(yàn)收合格后支付至合同總價(jià)的30%，原告提交全部結(jié)算驗(yàn)收資料且將工程全部移交至被告后支付合同總價(jià)的50%，工程結(jié)算完成后的6個(gè)月內(nèi)前支付至結(jié)算總價(jià)款的95%，結(jié)算總價(jià)的5%為工程質(zhì)保金，待兩年質(zhì)保期滿后減去應(yīng)扣除的質(zhì)保金后支付給原告。2017年8月31日，涉案工程的監(jiān)理單位出具通知一份，內(nèi)容為原告公司施工的長(zhǎng)電·朗天國(guó)際項(xiàng)目Ｂ4＃樓消防連廊幕墻工程石材已施工完畢，經(jīng)檢查存在未能按照要求進(jìn)行石材清洗及養(yǎng)護(hù)、部分石材破損等問(wèn)題，該通知的簽收人為被告公司工作人員。上述工程完工后未驗(yàn)收亦未結(jié)算，現(xiàn)工程已投入使用。 另查明，2017年11月9日，原告公司名稱由吉林省開聯(lián)建筑裝飾工程有限公司變更為吉林省開聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司。 又查明，2017年至2019年，被告共給付原告工程款935000元，尚欠工程款347111元未給付。 上述事實(shí)，有合同、企業(yè)信息、照片、付款回單、原、被告庭審陳述等證據(jù)證明，足以認(rèn)定

一、被告長(zhǎng)春盛程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決書生效之日起三日內(nèi)給付原告吉林省開聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司工程款人民幣347111元及利息（利息以283005.45元為基數(shù)自2018年2月28日起至實(shí)際給付之日止按中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算）； 二、駁回原告吉林省開聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。 如果被告未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)6845元減半收取3422.5、保全費(fèi)2270元，由被告長(zhǎng)春盛程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院

2020-03-13