一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

電力公司向本院提出訴訟請求：1.要求被告向原告支付工程款1450萬元；2.要求被告按照1450萬元為計算基數(shù)，向原告支付自2020年3月12日起至實際給付之日止按照全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場報價利率計算的利息；3.案件受理費和保全費由被告承擔(dān)。事實和理由：原告與被告于2019年9月15日簽訂《天津市建設(shè)工程施工合同》，被告為發(fā)包人，原告為承包人。雙方就“天津達億鋼鐵110ＫＶ變電站電源線工程（土建部分）”施工及有關(guān)事項進行約定。截至2019年12月下旬，原告已經(jīng)完成合同約定的全部工作內(nèi)容，但被告未按照合同約定向原告支付工程款。經(jīng)原告多次催要，2020年3月12日，被告書面確認原告已經(jīng)完成合同約定的全部工作內(nèi)容，承諾及時付清尾款，但至今拖欠原告工程款1450萬元，故成訟。 針對其訴訟請求，原告提供如下證據(jù)： 1、2019年9月15日，原告與被告簽訂的《天津市建設(shè)工程施工合同》一份，證實原被告間存在建設(shè)工程合同關(guān)系，原告對被告發(fā)包的“天津達億鋼鐵110ＫＶ變電站電源線工程（土建部分）”進行施工，合同固定價款2900萬元，并約定了付款方式及違約責(zé)任等； 2、首期工程款支付憑證一份及發(fā)票15張，證明被告于2019年9月25日向原告支付工程款1450萬元，原告向被告出具了發(fā)票，剩余工程款1450萬元尚未支付； 3、工程驗收申請表及工程竣工報告各一份，證明2019年12月30日，涉案工程經(jīng)被告及監(jiān)理單位驗收合格，工程全部竣工； 4、2020年3月12日《工程聯(lián)系函》一份，證實被告蓋章確認原告已經(jīng)完成全部施工，尚欠合同額50%的工程款。 友聯(lián)盛業(yè)辯稱，認可尚欠原告1450萬元的工程款，但合同中約定的由原告負責(zé)協(xié)調(diào)的穿越高速路段非開挖頂管部分及高速管理部門的審批手續(xù)和占地補償工作等內(nèi)容，被告尚未完成。被告完成全部合同約定義務(wù)后，被告同意給付所欠工程款。另外，因合同中對支付利息沒有約定，故不同意支付利息。 被告對其辯稱未能舉證。 經(jīng)質(zhì)證，被告對原告提供的證據(jù)1、2的真實性無異議，本院予以確認；對證據(jù)3稱公司印章不清楚，同時公司沒有見到工程驗收申請表及工程竣工報告；對證據(jù)4的真實性無異議，提出工程尚未全部完工。經(jīng)審核，證據(jù)3中被告未提出印章不一致的相關(guān)證據(jù)，本院對原告提供的證據(jù)3予以確認；被告對證據(jù)4的真實性無異議，同時有竣工驗收報告予以佐證，本院予以確認。 根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認的證據(jù)，本院認定事實如下：2019年9月15日原告與被告簽訂《天津市建設(shè)工程施工合同》，被告為發(fā)包人，原告為承包人。合同約定：工程名稱：天津達億鋼鐵110ＫＶ變電站電源線工程（土建部分）。工程地點：天津?qū)幒咏?jīng)濟開發(fā)區(qū)。工程內(nèi)容：新建排管總路徑為3680米，新建工作井30座，15＋2孔排管3248米，雙回溝槽16米，8＋2孔排管54米，頂管214米。工程承包范圍：本工程新建漢沽220ｋＶ變電站至天津友聯(lián)盛業(yè)公司110ｋＶ專用變電站電源線土建排管部分施工。新建排管總路徑為3680米，新建工作井30座，15＋2孔排管3248米，雙回溝槽16米，8＋2孔排管54米，頂管214米。計劃開工日期：2019年9月20日。計劃竣工日期：2019年12月30日。簽約合同價為：人民幣2900萬元。合同價格形式：固定總價合同。付款周期：合同簽訂后15日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付合同工程款的50%；工程竣工后3日內(nèi)，發(fā)包方支付合同剩余工程款，不計利息。因發(fā)包人原因未能按合同約定支付合同價款的違約責(zé)任：工期順延。 合同訂立后，原告按合同約定進行施工。截至2019年12月，原告已經(jīng)完成合同約定的全部工作內(nèi)容。2019年12月30日，工程竣工報告載明：工程名稱：天津達億鋼鐵110ＫＶ變電站電源線工程（土建部分）。施工單位：天津市寧河區(qū)電力總公司。實際開工日期：2019年9月21日。實際竣工日期：2019年12月30日。原被告及監(jiān)理單位蓋章確認。2020年3月12日，原告向被告發(fā)出《工程聯(lián)系函》，載明：“致天津友聯(lián)盛業(yè)科技集團有限公司：貴單位與我公司于2019年9月15日簽訂了天津達億鋼鐵110ＫＶ變電站電源線工程（土建部分）施工合同（合同含稅金額為2900萬元），并約定簽訂合同后15日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付合同工程款的50%，工程竣工后3日內(nèi)支付合同剩余工程款。我公司已于2019年9月25日收到貴單位支付的合同額的50%工程款，截止到目前我公司已完成合同約定全部工作內(nèi)容。請貴公司對上述情況予以蓋章確認并及時按合同約定付清尾款。特此通知！發(fā)包方蓋章：天津友聯(lián)盛業(yè)科技集團有限公司（蓋章）。承包方蓋章：天津市寧河區(qū)電力總公司（蓋章）。2020年3月12日。”此后，被告未能付款，尚欠原告工程款1450萬元

一、被告天津友聯(lián)盛業(yè)科技集團有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付原告天津市寧河區(qū)電力總公司工程款1450萬元； 二、駁回原告其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費減半收取54400元，訴訟保全費5000元，合計59400元，由被告天津友聯(lián)盛業(yè)科技集團有限公司負擔(dān)。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本上訴于天津市第三中級人民法院

2020-06-30