原告天津建源鑫辰勞務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱建源公司）與天津瑞馳窗業(yè)有限公司（以下簡稱瑞馳公司）、第三人中鐵建工集團北方工程有限公司（以下簡稱中鐵建北方公司）、第三人中國鐵路設(shè)計集團有限公司（中鐵設(shè)計公司）建設(shè)工程分包合同糾紛一案，本院于2020年10月9日立案受理后，于2020年11月25日適用簡易程序公開開庭進行了審理。原告建源公司的委托訴訟代理人劉芳辰、被告瑞馳公司委托訴訟代理人李燕均、高展越，第三人中鐵建北方公司的委托訴訟代理人陳佳林、第三人中鐵設(shè)計公司的委托訴訟代理人李紅飆到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
天津建源鑫辰勞務(wù)服務(wù)有限公司與天津瑞馳窗業(yè)有限公司建設(shè)工程分包合同糾紛一審民事判決書
案號：（2020）津0116民初28115號
判決日期：2021-01-07
法院：天津市濱海新區(qū)人民法院
訴訟參與人信息
案件基本情況
建源公司向本院提出訴訟請求：1.被告瑞馳公司支付原告工程款707238.34元；2.被告瑞馳公司支付逾期付款利息43583.56元；3.訴訟費由被告承擔。事實與理由：中鐵設(shè)計公司發(fā)包的鐵道第三勘察設(shè)計院集團有限公司研發(fā)基地二期工程，原告與被告瑞馳公司簽訂勞務(wù)分包合同，約定原告分包承擔其中外檐幕墻工程施工，合同價款2308694.61元，2019年4月15日工程完工并經(jīng)驗收合格。2019年4月27日因原告工程量增加，經(jīng)被告書面確認增加支付原告180000元工程款，經(jīng)雙方共同確認工程總價款2673828.34元，瑞馳公司僅支付了1966590元，剩余工程款未按合同約定支付，故呈訴。
瑞馳公司辯稱，請求駁回原告的訴訟請求，原、被告之間的二期外檐幕墻工程尚未結(jié)算，被告已付款2012290元超過合同約定的進度款85%。
中鐵建北方公司辯稱，我公司系中鐵建工集團有限公司子公司，涉訴幕墻工程已竣工驗收合格，我公司與原、被告之間均無合同關(guān)系，原、被告之間的合同及欠款事實我公司不清楚。
中鐵設(shè)計公司辯稱，研發(fā)基地二期工程已整體竣工驗收合格，我公司與原、被告之間均無合同關(guān)系，原、被告之間的合同及欠款事實我公司不清楚。
當事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，本院組織當事人進行了舉證質(zhì)證。
本院經(jīng)審理認定事實如下：
中國鐵路設(shè)計集團有限公司將其建設(shè)的鐵道第三勘察設(shè)計院集團有限公司研發(fā)基地二期工程發(fā)包給中鐵建工集團有限公司總承包。中鐵建工集團有限公司將其中的幕墻工程分包給天津建工幕墻裝飾有限公司并于2018年9月14日簽訂了《專業(yè)分包合同》。瑞馳公司稱，天津建工幕墻裝飾有限公司將分包的全部工程轉(zhuǎn)包給瑞馳公司。中鐵建工集團北方工程有限公司系中鐵建工集團有限公司子公司。
2019年1月22日瑞馳公司（甲方）與建源公司（乙方）簽訂了《工程勞務(wù)分包合同》約定，瑞馳公司將位于天津市空港經(jīng)濟區(qū)××道××道××勘察設(shè)計院集團有限公司研發(fā)基地二期外檐幕墻工程勞務(wù)分包給原告建源公司，合同價款采固定單價，竣工后最終結(jié)算一固定單價和結(jié)算數(shù)量為準；工程交驗合格（甲方驗收）后支付至合同價款的85%，工程通過建設(shè)單位竣工驗收并甲方與業(yè)主辦理結(jié)算后，甲方平乙方出具的收據(jù)付至合同價款的95%，合同價款的5%質(zhì)保金，保修期結(jié)束后一個月內(nèi)結(jié)算支付。結(jié)算工程量待工程完工后15日內(nèi)由乙方自行編制報甲方審核。合同就分包工程數(shù)量的項目、單位、單價進行了約定。
2019年4月27日建源公司向瑞馳公司發(fā)出申請，鑒于原定三個月工期要求在另個月內(nèi)完成，建源公司需增加工人，由于搶工期人員往返路費、增加人員吃穿住行、施工工具、工人工資等因素，建源公司要求每平方米增加20元。瑞馳公司蓋章認可給予一次性補助180000元。
2019年8月21日鐵三院新建研發(fā)基地二期工程節(jié)能工程進行了階段性驗收，其中包括幕墻材料及墻體材料等。2019年9月4日鐵三院新建研發(fā)基地二期工程進行了工程整體驗收，《工程竣工驗收報告》載明，整體工程開工時間2018年5月26日，竣工時間2019年7月30日
判決結(jié)果
駁回原告天津建源鑫辰勞務(wù)服務(wù)有限公司全部訴訟請求。
案件受理費5654元，由原告天津建源鑫辰勞務(wù)服務(wù)有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于天津市第三中級人民法院
合議庭
審判員李婷
二〇二〇年十一月二十七日
書記員李菲菲
判決日期
2021-01-07
