欧洲一区二区视频-日韩欧美在线观看-爱搞逼综合网-国产在线91-成人国产精品视频-av日韩精品

青島聚通置業(yè)有限公司提出訴訟請(qǐng)求：1.判決確認(rèn)原被告雙方2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》于2020年7月6日解除；2.判決被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。訴訟過(guò)程中，原告增加訴訟請(qǐng)求：要求確認(rèn)2019年5月20日雙方簽訂的備案《建設(shè)工程施工合同》一并于2020年7月6日解除。事實(shí)與理由：2019年5月20日，原被告雙方簽訂了《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》，約定乙方承包施工甲方膠州市云溪小區(qū)建設(shè)工程二期14＃、15＃樓及地下車(chē)庫(kù)，合同就工程承包施工相關(guān)事項(xiàng)作出約定。2019年6月10日，原被告雙方簽訂了《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》，約定乙方承包施工甲方膠州市云溪小區(qū)二期14＃、15＃樓及地下車(chē)庫(kù)（含人防工程），14＃、15＃樓總建筑面積23999.52平方米、車(chē)庫(kù)（含人防）建筑面積5600平方米，共計(jì)約29599.52平方米，開(kāi)工日期2019年6月20日，竣工日期2020年7月25日（含天氣因素）共肆佰日，合同還就其它事項(xiàng)作出約定。2019年6月10日，原被告雙方還簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》，明確約定原被告雙方2019年5月20日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》不實(shí)際履行，不做實(shí)際施工工程的結(jié)算依據(jù)，該合同約定的全部?jī)?nèi)容對(duì)雙方均無(wú)約束力。《補(bǔ)充協(xié)議》明確雙方以2019年6月10日簽署的《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》作為實(shí)際履行合同。合同簽訂后，被告未全面履行合同、施工不規(guī)范、施工進(jìn)度緩慢，原告多次向被告發(fā)函督促其進(jìn)行整改、全面履行合同，至2020年7月6日因被告原因延誤工期169天，已經(jīng)給原告造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。基于被告嚴(yán)重違約事實(shí)，原告依據(jù)2019年6月10日《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》第三部分專(zhuān)用條款4.工期延誤部分“因乙方原因造成工期延誤，乙方對(duì)上述逾期違約金標(biāo)準(zhǔn)，不以任何理由降低。逾期超過(guò)30天以上的，甲方有權(quán)解除合同，合同實(shí)際解除等雙方進(jìn)行交接退場(chǎng)前，逾期違約金進(jìn)行持續(xù)計(jì)算。”的約定，于2020年7月6日書(shū)面通知被告解除雙方的建設(shè)工程施工合同。被告于2020年7月14日向原告回函表示已經(jīng)收到原告的通知函，認(rèn)可合同解除，被告該回函稱(chēng)“2020年7月6日貴公司所發(fā)通知函已明確解除雙方簽訂的建設(shè)工程施工合同。……我公司已根據(jù)貴公司要求派出工作人員到貴公司處辦理結(jié)算資料提報(bào)、工程款結(jié)算、簽署書(shū)面解除協(xié)議等合同解除后的手續(xù)事宜，……我公司已根據(jù)貴公司要求有序開(kāi)展撤場(chǎng)準(zhǔn)備工作。請(qǐng)貴公司盡快辦理上述合同解除后的手續(xù)事宜，……”。綜上，原被告雙方就膠州市云溪小區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目14＃、15＃樓及地下車(chē)庫(kù)等的建設(shè)工程施工合同已于2020年7月6日解除，現(xiàn)具狀起訴，望判如所請(qǐng)。 青島盛澤建工工程有限公司辯稱(chēng)，一、關(guān)于原告所述被告違約問(wèn)題。原告在起訴狀事實(shí)和理由部分所述“被告未全面履行合同、施工不規(guī)范、施工進(jìn)度緩慢，原告多次向被告發(fā)函督促其進(jìn)行整改、全面履行合同，至2020年7月6日因被告原因延誤工期169天，已經(jīng)給原告造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。基于被告嚴(yán)重違約事實(shí)，原告依據(jù)……的約定，于2020年7月6日書(shū)面通知被告解除雙方的建設(shè)工程施工合同”。被告認(rèn)為以上所述情況并不存在，與事實(shí)不符，在簽訂施工合同后被告積極履行施工合同約定的義務(wù)，開(kāi)展工程建設(shè)，并不是由于被告的原因?qū)е卵诱`工期，延誤工期是原告造成的，與被告無(wú)關(guān)。二、關(guān)于合同解除問(wèn)題。在2020年7月6日通知函中，原告明確告知被告其單方解除合同。在綜合考慮原告此前履行合同的實(shí)際情況、該公司履行合同的能力和誠(chéng)意等各方面因素的基礎(chǔ)上，被告對(duì)原告單方解除合同不持反對(duì)意見(jiàn)，同時(shí)被告也按照原告提出的要求，與其對(duì)接辦理已完工工程的結(jié)算事宜。但截至目前，原告不予配合，尚未結(jié)算支付工程款。綜上所述，被告已按原告要求對(duì)接工程款結(jié)算支付事宜，在此情況下，原告實(shí)無(wú)必要提起本案訴訟，其提起本案訴訟是否有其他目的及真實(shí)目的，請(qǐng)法院進(jìn)一步查明。對(duì)于原告增加的訴訟請(qǐng)求，被告辯稱(chēng)，原告所屬被告違約情況并不存在，與事實(shí)不符，在簽訂施工合同后，被告積極履行施工合同約定的義務(wù)，開(kāi)展工程建設(shè)，并不是由于被告的原因?qū)е卵诱`工期，延誤工期是原告造成的。原告提交的證據(jù)8《膠州市云溪小區(qū)二期樁基竣工圖》所示的2019年12月19日就具備施工條件與事實(shí)不符，實(shí)際上原告單獨(dú)分包的樁基施工并沒(méi)有完成，導(dǎo)致工期延誤。原告現(xiàn)起訴解除2020年5月20日簽訂的建設(shè)工程施工合同，被告綜合考慮原告之前履行合同的實(shí)際情況、履行合同的能力及誠(chéng)意等各方面因素，同意在原告結(jié)算并支付完畢涉案工程的工程款后，解除該合同。關(guān)于原告增加的訴訟請(qǐng)求，被告答辯稱(chēng)，原告所述被告的違約情況并不存在，與事實(shí)不符，在簽訂施工合同后，被告積極履行施工合同約定的義務(wù)，開(kāi)展工程建設(shè)，并不是由于被告的原因?qū)е卵诱`工期，延誤工期是原告造成的。原告提交的證據(jù)8《膠州市云溪小區(qū)二期樁基竣工圖》所示的2019年12月19日就具備施工條件與事實(shí)不符，實(shí)際上原告單獨(dú)分包的樁基施工并沒(méi)有完成，導(dǎo)致工期延誤。原告現(xiàn)起訴2020年5月20日簽訂的建設(shè)工程施工合同，被告綜合考慮原告此前履行合同的實(shí)際情況、履行合同的能力及誠(chéng)意等各方面因素，同意在原告結(jié)算并支付完畢涉案工程的工程款后，解除該合同。 當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人無(wú)異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷作證。根據(jù)當(dāng)事人的陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下： 一、2019年5月20日，原被告簽訂編號(hào)為ＧＦ-2017-0201《建設(shè)工程施工合同》一份，第一部分合同協(xié)議書(shū)約定：“發(fā)包人（全稱(chēng)）：青島聚通置業(yè)有限公司，承包人（全稱(chēng)）：青島盛澤建工工程有限公司……雙方就膠州市云溪小區(qū)二期工程14、15＃樓及地下車(chē)庫(kù)工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：（一）工程概況1.工程名稱(chēng)：膠州市云溪小區(qū)建設(shè)工程二期14＃、15＃樓及地下車(chē)庫(kù)。4.工程內(nèi)容：建筑規(guī)模：14、15＃樓總建筑面積23999.52㎡，地下車(chē)庫(kù)5600㎡，共計(jì)約29599.52㎡。剪力墻結(jié)構(gòu)。（二）合同工期計(jì)劃開(kāi)工日期：2019年5月20日。計(jì)劃竣工日期：2020年6月24日。工期總?cè)諝v天數(shù)：400天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量符合一次性驗(yàn)收合格（爭(zhēng)創(chuàng)青島杯、泰山杯）標(biāo)準(zhǔn)。（四）簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式1.簽約合同價(jià)為：人民幣陸仟伍佰壹拾壹萬(wàn)。（五）項(xiàng)目經(jīng)理承包人項(xiàng)目經(jīng)理：路帥。”，該合同協(xié)議書(shū)落款處載明承包人委托代理人賈殿一。第三部分專(zhuān)用合同條款約定：“4.2監(jiān)理人員總監(jiān)理工程師：姓名：柴理智；”。 二、2019年6月10日，原被告簽訂《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》一份，第一部分協(xié)議書(shū)約定：“發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：青島聚通置業(yè)有限公司，承包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：青島盛澤建工工程有限公司……雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。（一）工程概況1.工程名稱(chēng)：膠州市云溪小區(qū)（富貴新苑）建設(shè)工程項(xiàng)目；2.工程地點(diǎn)：膠州市北京路437號(hào)（北京路以北、株洲路以東）……（三）合同工期預(yù)計(jì)：開(kāi)工日期2019年6月20日，竣工日期2020年7月25日（含天氣因素）共肆佰日（以甲方開(kāi)工通知為準(zhǔn)）。（五）合同價(jià)款1.總金額（大寫(xiě)）：叁仟萬(wàn)元整。 同日，原被告雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議一份，協(xié)議約定：“甲方：青島聚通置業(yè)有限公司，乙方：青島盛澤建工工程有限公司。現(xiàn)甲乙雙方在平等自愿、公平誠(chéng)實(shí)的基礎(chǔ)上就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，以資雙方共同遵守： 雙方于2019年5月20日簽署了《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》，建筑面積：14＃和15＃樓總建筑面積23999.52平方米、車(chē)庫(kù)（含人防）建筑面積約5600平方米，共計(jì)約29599.52平方米。該合同金額：￥65110000.00（人民幣陸仟伍佰壹拾壹萬(wàn)元整。）此合同僅用作于相關(guān)政府備案使用，不實(shí)際履行，不做實(shí)際施工工程的結(jié)算依據(jù)。該備案合同的價(jià)格是以固定單價(jià)的清單計(jì)價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)算，乙方按市價(jià)人工單價(jià)土建按113元、安裝按122元／定額工日計(jì)取，裝飾按126元／定額工日計(jì)取。該《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》中約定的全部?jī)?nèi)容，對(duì)甲乙雙方均無(wú)約束力。 乙方明知并且同意甲乙雙方簽署于2019年6月10日簽署的《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》作為實(shí)際履行合同，建筑面積：14＃和15＃樓總建筑面積23999.52平方米、車(chē)庫(kù)（含人防）建筑面積約5600平方米，共計(jì)約29599.52平方米。該合同金額：￥30000000.00（人民幣叁仟萬(wàn)元整）。該實(shí)際履行合同的價(jià)格是按實(shí)際結(jié)算的定額計(jì)價(jià)為基礎(chǔ)，乙方按ＩＩ類(lèi)工程取費(fèi)，市價(jià)人工單價(jià)土建、安裝按75元／定額工日計(jì)取，裝飾按85元／定額工日計(jì)取；任何政策性調(diào)整均不執(zhí)竹本工程排污費(fèi)、工程測(cè)定費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)不計(jì)取。 本臺(tái)同一式拾份，甲方捌份，乙方貳份。”。 三、2020年3月7日，原告向被告郵寄通知函一份，載明：“我公司與貴公司簽訂的‘膠州市云溪小區(qū)二期14＃、15＃樓.地下車(chē)庫(kù)及人防工程施工工程合同’（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“本合同”）。貴公司從2019年7月16日進(jìn)駐項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，至今已八個(gè)月時(shí)間，施工現(xiàn)場(chǎng)臨建以及文明施工、項(xiàng)目管理規(guī)章制度一點(diǎn)沒(méi)做。貴公司作為建筑施工企業(yè)，竟從未到施工現(xiàn)場(chǎng)巡查。我公司于2020年2月24日給貴公司發(fā)函內(nèi)容為：‘2020年1月6日施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議中，貴公司所駐派項(xiàng)目經(jīng)理賈殿一承諾2020年1月11日完成臨建搭設(shè)（六間集裝箱板房到達(dá)工地現(xiàn)場(chǎng)）以及按相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)完善臨建內(nèi)上墻資料（各工種規(guī)章制度，管理人員崗位職責(zé)等），若到期未完成，按1000元／日支付違約金。至今（2020年2月17日）仍未完成，應(yīng)支付違約金累計(jì)為37000元（大寫(xiě)：叁萬(wàn)柒仟元整）。今限定2020年2月25日必須完成。繼續(xù)拖延，處罰將加倍進(jìn)行。按2000元／日承擔(dān)違約責(zé)任。違約金將從第一次工程款支付中直接扣除。’說(shuō)明以上情況，至2020年3月4日仍未完善，且貴公司亦未派相關(guān)管理人員到施工現(xiàn)場(chǎng)巡查、落實(shí)、解決我公司發(fā)函內(nèi)容。以上違約金累計(jì)已至55000元（大寫(xiě)：伍萬(wàn)伍仟元整）。此違約金將從最近一次工程款支付中直接扣除。 2020年1月6日，我公司組織召開(kāi)各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議，貴公司所駐派項(xiàng)目經(jīng)理參加會(huì)議，且對(duì)會(huì)議內(nèi)容知曉并同意（在會(huì)議記錄上簽字認(rèn)可），會(huì)議決定施工現(xiàn)場(chǎng)西側(cè)大門(mén)警衛(wèi)室值班人員輪值，公歷雙數(shù)日由貴公司安排警衛(wèi)人員值班，檢查若發(fā)現(xiàn)空崗，按500元／次進(jìn)行承擔(dān)違約責(zé)任。然至2020年3月4日止，我公司多次巡查施工現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)警衛(wèi)室均無(wú)警衛(wèi)人員在崗，按會(huì)議內(nèi)容貴公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，應(yīng)支付的違約金為10000元（大寫(xiě)：壹萬(wàn)元整）。此違約金將從最近一次工程款支付中直接扣除。 原定春節(jié)后2020年2月9日全面復(fù)工。至今2020年3月7日仍未復(fù)工。現(xiàn)通知貴公司盡快按照職能部門(mén)要求、“建筑工地復(fù)工指南”“復(fù)工必備材料明白紙”相關(guān)內(nèi)容、（1）編制疫情防控方案（2）按照疫情防控要求建立一圖四臺(tái)賬。一圖：工地現(xiàn)場(chǎng)防疫作戰(zhàn)圖。四臺(tái)賬：人員臺(tái)賬、卡口臺(tái)賬、防護(hù)臺(tái)賬、消殺臺(tái)賬（3）加強(qiáng)復(fù)工前現(xiàn)場(chǎng)管理。設(shè)置固定場(chǎng)所作為隔離區(qū)，所有外地入膠人員必須按疫情防控要求進(jìn)行隔離14天。（4）提前落實(shí)防疫物資。口罩、電子測(cè)溫儀、消毒設(shè)備及消毒液等；及其它相關(guān)規(guī)定，辦理復(fù)工手續(xù)。于2020年3月15日前全面復(fù)工。 逾期未復(fù)工將按本合同“第三部分-專(zhuān)用條款，一、工期進(jìn)度-4工期延誤”之約定“因貴公司原因?qū)е鹿て谘诱`，逾期竣工違約金的計(jì)算方法為：……”進(jìn)行處罰。 以上工作，貴公司2020年3月15日前仍未落實(shí)、完成，則視為貴公司無(wú)能力履行本合同，我公司將依本合同約定，依法解除本合同。特此通知！”。 四、2020年3月30日，原告向被告郵寄通知函一份，載明：“青島盛澤建工工程有限公司：我公司與貴公司簽訂的‘膠州市云溪小區(qū)二期14＃、15＃樓.地下車(chē)庫(kù)及人防工程施工合同’（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“本合同”）。我公司與貴公司約定于2020年2月9日進(jìn)行全面復(fù)工，至今未復(fù)工。2019年7月16日貴公司進(jìn)駐項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。作為建筑施工企業(yè)，貴公司應(yīng)比清楚我公司更清楚現(xiàn)行法規(guī)、各職能部門(mén)的要求及應(yīng)嚴(yán)格按所簽施工合同約定，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、施工安全，進(jìn)行管理的重要性。對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)：……但貴公司至今仍不進(jìn)行文明施工現(xiàn)場(chǎng)布置，不安排相關(guān)管理人員進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展工作，不進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理。 2019年市安監(jiān)站到施工現(xiàn)場(chǎng)巡查多次，均提出整改意見(jiàn)（關(guān)于揚(yáng)塵治理、裸土覆蓋、文明施工等），并下發(fā)整改通知書(shū)，貴公司拒不整改。 2020年市安監(jiān)站到施工現(xiàn)場(chǎng)巡查多次。分別是：2020年3月12日市安監(jiān)站對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)，施工現(xiàn)場(chǎng)存在裸土覆蓋不到位，道路未硬化等現(xiàn)象。給貴單位下發(fā)復(fù)工通知單、整改通知單，并要求貴單位在復(fù)工后10日內(nèi)整改完畢。貴公司不僅不辦理復(fù)工手續(xù)，而且對(duì)市安監(jiān)站所提問(wèn)題拒不整改。2020年3月27日市安監(jiān)站再次到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)2020年3月12日所提問(wèn)題貴單位未進(jìn)行整改（施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理不到位，進(jìn)出場(chǎng)道路未硬化），遂對(duì)貴單位均進(jìn)行扣企業(yè)分5分的處罰，限期2020年4月3日前整改完畢，并進(jìn)行書(shū)面回復(fù)。 至今（2020年3月30日），貴公司仍有以下問(wèn)題未完善：…… 本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，樁基礎(chǔ)施工已于2019年12月18日全面結(jié)束，并于當(dāng)日將項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)全面移交予貴公司，且項(xiàng)目經(jīng)理賈殿一簽字接收，對(duì)14＃15＃樓地下車(chē)庫(kù)人防工程的樁位、樁深、樁數(shù)進(jìn)行了書(shū)面確認(rèn)（在確認(rèn)單上簽字蓋章）。所以從2019年12月19日開(kāi)始計(jì)算本合同工程總工期。至今（2020年3月30日）貴公司施工現(xiàn)場(chǎng)仍舊處于基礎(chǔ)施工-基底整平階段（基礎(chǔ)整平未完成）。現(xiàn)貴公司已使工程工期延誤72日……本合同約定工程總工工期為400天，基礎(chǔ)施工工期為60天。按本合同‘第三部分-專(zhuān)用條款，一、工期進(jìn)度-4工期延誤-第3條之約定：……’應(yīng)處罰貴公司違約金119萬(wàn)元（壹佰壹拾玖萬(wàn)元）。此違約金將從最近一次工程款支付中直接扣除。若貴公司遲遲不復(fù)工，給我公司造成的所有經(jīng)濟(jì)損失將由貴公司承擔(dān)，我公司將通過(guò)司法途徑向貴公司索賠。 我公司于2020年2月24日給貴公司發(fā)函內(nèi)容為：‘2020年1月6日施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議中，貴公司所駐派項(xiàng)目經(jīng)理賈殿一承諾2020年1月11日完成臨建搭設(shè)，……’說(shuō)明以上情況，至2020年3月4日仍未完善，以上違約金累計(jì)已至55000元（伍萬(wàn)伍仟元整）。此違約金將從最近一次工程款支付中直接扣除。 2020年1月6日，我公司組織召開(kāi)各施工單位項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)議，貴公司所駐派項(xiàng)目經(jīng)理參加會(huì)議，且對(duì)會(huì)議內(nèi)容知曉并同意（在會(huì)議記錄上簽字認(rèn)可）…… 現(xiàn)我公司就項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，書(shū)面告知貴公司。貴公司應(yīng)在以后合同履約過(guò)程中，嚴(yán)格遵守本合同約定，摒棄上述不良之工作作風(fēng)，加快復(fù)工手續(xù)的辦理，進(jìn)行全面復(fù)工。并同時(shí)完善施工現(xiàn)場(chǎng)，按規(guī)范進(jìn)行文明施工。特此通知！”。 五、2020年6月30日，原告向被告郵寄通知函一份，載明：“我公司與貴公司簽訂的‘膠州市云溪小區(qū)二期14＃、15＃樓.地下車(chē)庫(kù)及人防地下室工程施工合同’（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：本合同）。 貴公司從2019年7月16日進(jìn)駐項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，至今2020年6月30日施工現(xiàn)場(chǎng)按本合同約定應(yīng)配備的施工負(fù)責(zé)人陸帥……等人員仍未到崗，……以上人員在通知函規(guī)定時(shí)間超過(guò)20天還沒(méi)有進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，本合同作廢，貴公司應(yīng)向我公司支付合同總金額的20%作為違約金。 如果相關(guān)建設(shè)職能主管部門(mén)到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)無(wú)施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員等發(fā)生的扣分，每扣一分，我公司將從當(dāng)期應(yīng)支付給貴公司的工程款中直接扣除違約金5萬(wàn)元，無(wú)需通知貴公司。 貴公司從2019年7月16日進(jìn)駐項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，于2019年7月17日我公司聯(lián)系并會(huì)同市規(guī)劃部門(mén)到施工現(xiàn)場(chǎng)給各樓號(hào)確定坐標(biāo)點(diǎn)位置，貴公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及技術(shù)員均參加并在坐標(biāo)點(diǎn)上做好標(biāo)記，同時(shí)我公司工程部多次在周例會(huì)上反復(fù)強(qiáng)調(diào)，各施工單位一定要根據(jù)施工圖，預(yù)留好足夠安全距離，確定各樓號(hào)開(kāi)挖邊線(xiàn)，同時(shí)應(yīng)配合土方單位，在土方施工開(kāi)挖施工過(guò)程中，按施工圖要求控制好基坑開(kāi)挖深度。隨即開(kāi)始進(jìn)行土方開(kāi)挖。但至貴公司開(kāi)始基底放線(xiàn)整平時(shí)（此時(shí)邊坡支護(hù)噴漿已全部完成）才發(fā)現(xiàn)14＃樓西側(cè)基底偏東與施工圖不符，……此維修費(fèi)用應(yīng)由貴公司全部承擔(dān)。 2020年6月13日我公司現(xiàn)場(chǎng)管理人員發(fā)現(xiàn)14＃樓基礎(chǔ)樁基間距過(guò)大，經(jīng)查證有漏樁現(xiàn)象，立即通知貴公司進(jìn)行全面排查，6月14日貴公司未進(jìn)行排查，……以上違約金將從最近一次支付給貴公司的工程款中直接扣除。 按本合同約定該項(xiàng)目總工期應(yīng)從2019年12月18日至2021年2月28日止（2020年春節(jié)假期從2020年1月10日至2020年2月9日），含天氣原因共計(jì)400天，工期已過(guò)164天，僅施工到基礎(chǔ)防水階段。現(xiàn)在施工進(jìn)度已因貴公司原因嚴(yán)重滯后。因貴公司原因造成工期延誤，貴公司應(yīng)向我公司支付違約金。逾期竣工違約金的計(jì)算方法為：……望貴公司派總公司人員到該項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)巡查，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理并保證施工質(zhì)量、安全和施工速度。特此通知!”。 六、2020年7月6日，原告向被告郵寄通知函一份，載明：“青島盛澤建工工程有限公司：貴公司從2019年7月16日進(jìn)駐項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，施工現(xiàn)場(chǎng)按本合同約定應(yīng)配備的施工負(fù)責(zé)人陸帥，……我公司于2020年6月30日已給貴公司發(fā)函再次要求以上人員到崗履職，貴公司無(wú)回復(fù)無(wú)應(yīng)答。并且以上人員至今也未到崗。 貴公司從2019年7月16日進(jìn)駐項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)開(kāi)挖邊線(xiàn)未嚴(yán)格控制，導(dǎo)致邊坡支護(hù)噴漿已全部完成后，才發(fā)現(xiàn)14＃樓西側(cè)基底偏東與施工圖不符，……此次事件根本原因是貴公司前期定位放線(xiàn)不準(zhǔn)確，后期破壞邊坡支護(hù)結(jié)構(gòu)，且未按規(guī)范維修、加固所導(dǎo)致。此維修費(fèi)用47320元（大寫(xiě)為：肆萬(wàn)柒仟叁佰貳拾元）應(yīng)由貴公司全部承擔(dān)。 2020年6月13日我公司現(xiàn)場(chǎng)管理人員發(fā)現(xiàn)14＃樓基礎(chǔ)樁基間距過(guò)大，經(jīng)查證有漏樁現(xiàn)象，立即通知貴公司進(jìn)行全面排查，6月14日貴公司未進(jìn)行排查，6月15日我公司組織工程師對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)樁基礎(chǔ)數(shù)量、位置復(fù)核檢查，在14＃樓東側(cè)中部主樓位置發(fā)現(xiàn)遺漏樁基7支，已造成嚴(yán)重質(zhì)量事故。出現(xiàn)以上質(zhì)量問(wèn)題是因?yàn)橘F公司施工現(xiàn)場(chǎng)缺少施工管理人員、技術(shù)人員而造成。按本合同約定，貴公司應(yīng)支付違約金10000元（大寫(xiě)：壹萬(wàn)元）。 本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，樁基礎(chǔ)施工已于2019年12月18日全面結(jié)束，并于當(dāng)日將項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)全面移交予貴公司，且貴公司項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)14＃、15＃樓地下車(chē)庫(kù)人防工程的樁位、樁深、樁數(shù)進(jìn)行了書(shū)面確認(rèn)（在確認(rèn)單上簽字蓋章），……。 鑒于以上，貴公司在施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)，避免我公司更大損失。我公司將根據(jù)本合同：‘第三部分-專(zhuān)用條款，一、工期進(jìn)度-4工期延誤-第4條之約定：……’，依法解除本合同。 貴公司需于2020年7月8日前到我公司辦理本合同解除協(xié)議，解除本合同。貴公司需于2020年7月9日前將已完工程量的結(jié)算清單上報(bào)我公司，進(jìn)行撤場(chǎng)核算、結(jié)算。逾期未報(bào)，視為貴公司認(rèn)可我公司實(shí)測(cè)工程量，將按我公司實(shí)測(cè)工程量，為最終結(jié)算工程量，進(jìn)行本合同工程決算。且因本項(xiàng)目所產(chǎn)生的公證費(fèi)取證費(fèi)、律師費(fèi)等相關(guān)必須費(fèi)用，均由貴公司承擔(dān)! 根據(jù)建設(shè)主管、規(guī)劃部門(mén)安排，保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全。項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)將于2020年7月10日斷水、斷電。現(xiàn)通知貴公司于2020年7月10日前將施工現(xiàn)場(chǎng)所有人員、材料、機(jī)械等撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。逾期未撤離將對(duì)貴公司滯留人員按100元／人.日進(jìn)行違約金處罰。特此通知!”。 七、2020年7月14日，被告給原告郵寄“關(guān)于《通知函》的回復(fù)函”一份，載明：“青島聚通置業(yè)有限公司：貴公司分別于2020年3月7日、2020年3月30日、2020年6月30日、2020年7月6日向我公司發(fā)出四份通知函。經(jīng)我公司核實(shí)，貴公司通知函中所述的情況均與事實(shí)不符，不存在貴公司所述情形。 2020年7月6日貴公司所發(fā)通知函中已明確解除雙方簽訂的建設(shè)工程施工合同。鑒于上述情況，2020年7月8日，我公司已根據(jù)貴公司要求派出工作人員到貴公司處辦理結(jié)算資料提報(bào)、工程款結(jié)算、簽署書(shū)面解除協(xié)議等合同解除后的手續(xù)事宜，但貴公司未予辦理；2020年7月13日，我公司負(fù)責(zé)人再次到貴公司就上述事宜進(jìn)行溝通辦理，但仍未能辦理解決。在此期間，我公司已根據(jù)貴公司要求有序開(kāi)展撤場(chǎng)準(zhǔn)備工作。請(qǐng)貴公司盡快辦理上述合同解除后的手續(xù)事宜，并對(duì)我公司前期工程費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算支付，以免影響農(nóng)民工工資的發(fā)放和我公司撤場(chǎng)進(jìn)度，及貴公司后續(xù)工程的施工。此函。”。原告于2020年7月15日簽收。 八、庭審過(guò)程中，被告稱(chēng)原告既然提出單方解除，被告根據(jù)此前原告履行合同的情況及能力和誠(chéng)意，目前因原告單獨(dú)分包的工程未按時(shí)完工，致使被告不具備整體施工條件，所以對(duì)原告提出的解除，被告不持反對(duì)意見(jiàn)，但不認(rèn)可原告提出的解除理由，對(duì)2020年7月6日收到原告的解除通知認(rèn)可

確認(rèn)原告青島聚通置業(yè)有限公司、被告青島盛澤建工工程有限公司于2019年5月20日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同》及補(bǔ)充協(xié)議于2020年7月15日解除。 案件受理費(fèi)100元，由原告青島聚通置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可以在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按照對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于山東省青島市中級(jí)人民法院

2021-03-30