上訴人青島盛澤建工工程有限公司（以下簡稱盛澤公司）因與被上訴人青島聚通置業(yè)有限公司（以下簡稱聚通公司）確認(rèn)合同效力糾紛一案，不服山東省膠州市人民法院（2020）魯0281民初7965號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理。上訴人盛澤公司的委托訴訟代理人于志中、被上訴人聚通公司的委托訴訟代理人劉洪海到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
青島盛澤建工工程有限公司、青島聚通置業(yè)有限公司確認(rèn)合同效力糾紛二審民事判決書
案號：（2021）魯02民終509號
判決日期：2021-03-30
法院：山東省青島市中級人民法院
訴訟參與人信息
案件基本情況
盛澤公司上訴請求：1.依法改判確認(rèn)聚通公司單方提前解除合同；2.一、二審訴訟費用由聚通公司承擔(dān)。事實與理由：一審認(rèn)定雙方達成合意解除合同，屬事實認(rèn)定不清，本案合同是由聚通公司單方提前解除，依法應(yīng)當(dāng)予以改判。1.2020年7月6日，聚通公司以盛澤公司未全面履行合同、施工進度緩慢、延誤工期等理由向盛澤公司發(fā)函解除施工合同。但事實上，聚通公司所述情況均與事實不符，并不存在其所述的違約情形，是由于聚通公司單獨分包的樁基工程施工存在問題，導(dǎo)致涉案工程不具備盛澤公司進行下一道工序施工的前提條件，才導(dǎo)致工期延誤，并非盛澤公司原因。但聚通公司卻以盛澤公司導(dǎo)致工期延誤為由提出解除合同，由此可見，是聚通公司單方提前解除合同。2.2020年7月6日，聚通公司郵寄的函件第3頁第二至五段中明確表述解除合同并要求盛澤公司前去辦理合同解除手續(xù)，施工現(xiàn)場將于2020年7月10日斷水、斷電，2020年7月10日前所有人員、材料、機械等撤離現(xiàn)場。由此可見，聚通公司不會再繼續(xù)履行合同。在此情況下，盛澤公司綜合考慮聚通公司此前履行合同的實際情況、能力和誠意等因素，才對聚通公司單方解除合同不持反對意見。綜上，本案合同是由聚通公司單方提前解除，并非雙方合意解除。
聚通公司辯稱，一審判決確認(rèn)雙方于2019年5月20日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》及補充協(xié)議已經(jīng)解除正確。建設(shè)工程施工合同簽訂后，盛澤公司怠于履行合同導(dǎo)致工期嚴(yán)重延誤，期間聚通公司多次發(fā)函催促盛澤公司進行整改，至2020年7月6日盛澤公司延誤工期169天，導(dǎo)致聚通公司不能按照既定房地產(chǎn)開發(fā)計劃完成開發(fā)，聚通公司由此遭受巨大經(jīng)濟損失?；谑晒緡?yán)重違約的事實，聚通公司依據(jù)2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》第三部分專用條款中4.工期延誤部分“因乙方原因造成工期延誤，乙方對上述逾期違約金標(biāo)準(zhǔn)，不以任何理由要求降低。逾期超過30天以上的，甲方有權(quán)解除合同，合同實際解除等雙方進行交接退場前，逾期違約金進行持續(xù)計算?！钡募s定和合同法的規(guī)定，依法行使解除權(quán)，于2020年7月6日書面通知盛澤公司解除雙方的建設(shè)工程施工合同。盛澤公司的上訴請求和理由缺乏依據(jù)，其上訴意為拖延訴訟，請求二審法院盡快依法裁判。
聚通公司向一審法院起訴請求：1.判決確認(rèn)聚通公司、盛澤公司雙方2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》及《補充協(xié)議》于2020年7月6日解除；2.判決盛澤公司承擔(dān)本案訴訟費用。一審訴訟過程中，聚通公司增加訴訟請求：要求確認(rèn)2019年5月20日雙方簽訂的備案《建設(shè)工程施工合同》一并于2020年7月6日解除。
一審法院認(rèn)定的事實：
一、2019年5月20日，聚通公司、盛澤公司簽訂編號為ｘｘｘｘ《建設(shè)工程施工合同》一份，第一部分合同協(xié)議書約定：“發(fā)包人（全稱）：青島聚通置業(yè)有限公司，承包人（全稱）：青島盛澤建工工程有限公司……雙方就膠州市云溪小區(qū)二期工程14、15＃樓及地下車庫工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：（一）工程概況1.工程名稱：膠州市云溪小區(qū)建設(shè)工程二期14＃、15＃樓及地下車庫。4.工程內(nèi)容：建筑規(guī)模：14、15＃樓總建筑面積23999.52㎡，地下車庫5600㎡，共計約29599.52㎡。剪力墻結(jié)構(gòu)。（二）合同工期計劃開工日期：2019年5月20日。計劃竣工日期：2020年6月24日。工期總?cè)諝v天數(shù)：400天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量符合一次性驗收合格（爭創(chuàng)青島杯、泰山杯）標(biāo)準(zhǔn)。（四）簽約合同價與合同價格形式1.簽約合同價為：人民幣陸仟伍佰壹拾壹萬。（五）項目經(jīng)理承包人項目經(jīng)理：路帥。”，該合同協(xié)議書落款處載明承包人委托代理人賈殿一。第三部分專用合同條款約定：“4.2監(jiān)理人員總監(jiān)理工程師：姓名：柴理智”。
二、2019年6月10日，聚通公司、盛澤公司簽訂《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》一份，第一部分協(xié)議書約定：“發(fā)包人（以下簡稱甲方）：青島聚通置業(yè)有限公司，承包人（以下簡稱乙方）：青島盛澤建工工程有限公司……雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。（一）工程概況1.工程名稱：膠州市云溪小區(qū)（富貴新苑）建設(shè)工程項目；2.工程地點：膠州市ｘｘ路ｘｘ號（北京路以北、株洲路以東）……（三）合同工期預(yù)計：開工日期2019年6月20日，竣工日期2020年7月25日（含天氣因素）共肆佰日（以甲方開工通知為準(zhǔn)）。（五）合同價款1.總金額（大寫）：叁仟萬元整。
同日，聚通公司、盛澤公司雙方簽訂補充協(xié)議一份，協(xié)議約定：“甲方：青島聚通置業(yè)有限公司，乙方：青島盛澤建工工程有限公司?，F(xiàn)甲乙雙方在平等自愿、公平誠實的基礎(chǔ)上就相關(guān)事宜達成如下協(xié)議，以資雙方共同遵守：
雙方于2019年5月20日簽署了《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》，建筑面積：14＃和15＃樓總建筑面積23999.52平方米、車庫（含人防）建筑面積約5600平方米，共計約29599.52平方米。該合同金額：￥65110000.00（人民幣陸仟伍佰壹拾壹萬元整。）此合同僅用作于相關(guān)政府備案使用，不實際履行，不做實際施工工程的結(jié)算依據(jù)。該備案合同的價格是以固定單價的清單計價為基礎(chǔ)計算，乙方按市價人工單價土建按113元、安裝按122元／定額工日計取，裝飾按126元／定額工日計取。該《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》中約定的全部內(nèi)容，對甲乙雙方均無約束力。
乙方明知并且同意甲乙雙方于2019年6月10日簽署的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》作為實際履行合同，建筑面積：14＃和15＃樓總建筑面積23999.52平方米、車庫（含人防）建筑面積約5600平方米，共計約29599.52平方米。該合同金額：￥30000000.00（人民幣叁仟萬元整）。該實際履行合同的價格是按實際結(jié)算的定額計價為基礎(chǔ)，乙方按ＩＩ類工程取費，市價人工單價土建、安裝按75元／定額工日計取，裝飾按85元／定額工日計??；任何政策性調(diào)整均不執(zhí)行。本工程排污費、工程測定費、總包服務(wù)費不計取。本臺同一式拾份，甲方捌份，乙方貳份?！薄?三、2020年3月7日，聚通公司向盛澤公司郵寄通知函一份，載明：“我公司與貴公司簽訂的‘膠州市云溪小區(qū)二期14＃、15＃樓地下車庫及人防工程施工工程合同’（以下簡稱：“本合同”）。貴公司從2019年7月16日進駐項目施工現(xiàn)場，至今已八個月時間，施工現(xiàn)場臨建以及文明施工、項目管理規(guī)章制度一點沒做。貴公司作為建筑施工企業(yè)，竟從未到施工現(xiàn)場巡查。我公司于2020年2月24日給貴公司發(fā)函內(nèi)容為：‘2020年1月6日施工現(xiàn)場會議中，貴公司所駐派項目經(jīng)理賈殿一承諾2020年1月11日完成臨建搭設(shè)（六間集裝箱板房到達工地現(xiàn)場）以及按相關(guān)要求標(biāo)準(zhǔn)完善臨建內(nèi)上墻資料（各工種規(guī)章制度，管理人員崗位職責(zé)等），若到期未完成，按1000元／日支付違約金。至今（2020年2月17日）仍未完成，應(yīng)支付違約金累計為37000元（大寫：叁萬柒仟元整）。今限定2020年2月25日必須完成。繼續(xù)拖延，處罰將加倍進行。按2000元／日承擔(dān)違約責(zé)任。違約金將從第一次工程款支付中直接扣除。’說明以上情況，至2020年3月4日仍未完善，且貴公司亦未派相關(guān)管理人員到施工現(xiàn)場巡查、落實、解決我公司發(fā)函內(nèi)容。以上違約金累計已至55000元（大寫：伍萬伍仟元整）。此違約金將從最近一次工程款支付中直接扣除。
2020年1月6日，我公司組織召開各施工單位項目經(jīng)理會議，貴公司所駐派項目經(jīng)理參加會議，且對會議內(nèi)容知曉并同意（在會議記錄上簽字認(rèn)可），會議決定施工現(xiàn)場西側(cè)大門警衛(wèi)室值班人員輪值，公歷雙數(shù)日由貴公司安排警衛(wèi)人員值班，檢查若發(fā)現(xiàn)空崗，按500元／次進行承擔(dān)違約責(zé)任。然至2020年3月4日止，我公司多次巡查施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)警衛(wèi)室均無警衛(wèi)人員在崗，按會議內(nèi)容貴公司應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，應(yīng)支付的違約金為10000元（大寫：壹萬元整）。此違約金將從最近一次工程款支付中直接扣除。
原定春節(jié)后2020年2月9日全面復(fù)工。至今2020年3月7日仍未復(fù)工?，F(xiàn)通知貴公司盡快按照職能部門要求、“建筑工地復(fù)工指南”“復(fù)工必備材料明白紙”相關(guān)內(nèi)容、（1）編制疫情防控方案（2）按照疫情防控要求建立一圖四臺賬。一圖：工地現(xiàn)場防疫作戰(zhàn)圖。四臺賬：人員臺賬、卡口臺賬、防護臺賬、消殺臺賬（3）加強復(fù)工前現(xiàn)場管理。設(shè)置固定場所作為隔離區(qū)，所有外地入膠人員必須按疫情防控要求進行隔離14天。（4）提前落實防疫物資?？谡帧㈦娮訙y溫儀、消毒設(shè)備及消毒液等；及其它相關(guān)規(guī)定，辦理復(fù)工手續(xù)。于2020年3月15日前全面復(fù)工。
逾期未復(fù)工將按本合同“第三部分-專用條款，一、工期進度-4工期延誤”之約定“因貴公司原因?qū)е鹿て谘诱`，逾期竣工違約金的計算方法為：……”進行處罰。
以上工作，貴公司2020年3月15日前仍未落實、完成，則視為貴公司無能力履行本合同，我公司將依本合同約定，依法解除本合同。特此通知！”。
四、2020年3月30日，聚通公司向盛澤公司郵寄通知函一份，載明：“青島盛澤建工工程有限公司：我公司與貴公司簽訂的‘膠州市云溪小區(qū)二期14＃、15＃樓.地下車庫及人防工程施工合同’（以下簡稱：“本合同”）。我公司與貴公司約定于2020年2月9日進行全面復(fù)工，至今未復(fù)工。2019年7月16日貴公司進駐項目施工現(xiàn)場。作為建筑施工企業(yè)，貴公司應(yīng)比清楚我公司更清楚現(xiàn)行法規(guī)、各職能部門的要求及應(yīng)嚴(yán)格按所簽施工合同約定，對施工現(xiàn)場、施工進度、施工質(zhì)量、施工安全，進行管理的重要性。對于施工現(xiàn)場：……但貴公司至今仍不進行文明施工現(xiàn)場布置，不安排相關(guān)管理人員進場開展工作，不進行施工現(xiàn)場揚塵治理。
2019年市安監(jiān)站到施工現(xiàn)場巡查多次，均提出整改意見（關(guān)于揚塵治理、裸土覆蓋、文明施工等），并下發(fā)整改通知書，貴公司拒不整改。
2020年市安監(jiān)站到施工現(xiàn)場巡查多次。分別是：2020年3月12日市安監(jiān)站對施工現(xiàn)場進行檢查發(fā)現(xiàn)，施工現(xiàn)場存在裸土覆蓋不到位，道路未硬化等現(xiàn)象。給貴單位下發(fā)復(fù)工通知單、整改通知單，并要求貴單位在復(fù)工后10日內(nèi)整改完畢。貴公司不僅不辦理復(fù)工手續(xù)，而且對市安監(jiān)站所提問題拒不整改。2020年3月27日市安監(jiān)站再次到施工現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)2020年3月12日所提問題貴單位未進行整改（施工現(xiàn)場揚塵治理不到位，進出場道路未硬化），遂對貴單位均進行扣企業(yè)分5分的處罰，限期2020年4月3日前整改完畢，并進行書面回復(fù)。
至今（2020年3月30日），貴公司仍有以下問題未完善：……
本項目施工現(xiàn)場，樁基礎(chǔ)施工已于2019年12月18日全面結(jié)束，并于當(dāng)日將項目施工現(xiàn)場全面移交予貴公司，且項目經(jīng)理賈殿一簽字接收，對14＃15＃樓地下車庫人防工程的樁位、樁深、樁數(shù)進行了書面確認(rèn)（在確認(rèn)單上簽字蓋章）。所以從2019年12月19日開始計算本合同工程總工期。至今（2020年3月30日）貴公司施工現(xiàn)場仍舊處于基礎(chǔ)施工-基底整平階段（基礎(chǔ)整平未完成）?，F(xiàn)貴公司已使工程工期延誤72日……本合同約定工程總工工期為400天，基礎(chǔ)施工工期為60天。按本合同‘第三部分-專用條款，一、工期進度-4工期延誤-第3條之約定：……’應(yīng)處罰貴公司違約金119萬元（壹佰壹拾玖萬元）。此違約金將從最近一次工程款支付中直接扣除。若貴公司遲遲不復(fù)工，給我公司造成的所有經(jīng)濟損失將由貴公司承擔(dān)，我公司將通過司法途徑向貴公司索賠。
我公司于2020年2月24日給貴公司發(fā)函內(nèi)容為：‘2020年1月6日施工現(xiàn)場會議中，貴公司所駐派項目經(jīng)理賈殿一承諾2020年1月11日完成臨建搭設(shè)，……’說明以上情況，至2020年3月4日仍未完善，以上違約金累計已至55000元（伍萬伍仟元整）。此違約金將從最近一次工程款支付中直接扣除。
2020年1月6日，我公司組織召開各施工單位項目經(jīng)理會議，貴公司所駐派項目經(jīng)理參加會議，且對會議內(nèi)容知曉并同意（在會議記錄上簽字認(rèn)可）……
現(xiàn)我公司就項目現(xiàn)場實際情況，書面告知貴公司。貴公司應(yīng)在以后合同履約過程中，嚴(yán)格遵守本合同約定，摒棄上述不良之工作作風(fēng)，加快復(fù)工手續(xù)的辦理，進行全面復(fù)工。并同時完善施工現(xiàn)場，按規(guī)范進行文明施工。特此通知！”。
五、2020年6月30日，聚通公司向盛澤公司郵寄通知函一份，載明：“我公司與貴公司簽訂的‘膠州市云溪小區(qū)二期14＃、15＃樓地下車庫及人防地下室工程施工合同’（以下簡稱：本合同）。
貴公司從2019年7月16日進駐項目施工現(xiàn)場，至今2020年6月30日施工現(xiàn)場按本合同約定應(yīng)配備的施工負(fù)責(zé)人陸帥……等人員仍未到崗，……以上人員在通知函規(guī)定時間超過20天還沒有進駐施工現(xiàn)場，本合同作廢，貴公司應(yīng)向我公司支付合同總金額的20%作為違約金。
如果相關(guān)建設(shè)職能主管部門到施工現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)無施工員、質(zhì)量員、安全員、材料員等發(fā)生的扣分，每扣一分，我公司將從當(dāng)期應(yīng)支付給貴公司的工程款中直接扣除違約金5萬元，無需通知貴公司。
貴公司從2019年7月16日進駐項目施工現(xiàn)場，于2019年7月17日我公司聯(lián)系并會同市規(guī)劃部門到施工現(xiàn)場給各樓號確定坐標(biāo)點位置，貴公司項目負(fù)責(zé)人及技術(shù)員均參加并在坐標(biāo)點上做好標(biāo)記，同時我公司工程部多次在周例會上反復(fù)強調(diào)，各施工單位一定要根據(jù)施工圖，預(yù)留好足夠安全距離，確定各樓號開挖邊線，同時應(yīng)配合土方單位，在土方施工開挖施工過程中，按施工圖要求控制好基坑開挖深度。隨即開始進行土方開挖。但至貴公司開始基底放線整平時（此時邊坡支護噴漿已全部完成）才發(fā)現(xiàn)14＃樓西側(cè)基底偏東與施工圖不符，……此維修費用應(yīng)由貴公司全部承擔(dān)。
2020年6月13日我公司現(xiàn)場管理人員發(fā)現(xiàn)14＃樓基礎(chǔ)樁基間距過大，經(jīng)查證有漏樁現(xiàn)象，立即通知貴公司進行全面排查，6月14日貴公司未進行排查，……以上違約金將從最近一次支付給貴公司的工程款中直接扣除。
按本合同約定該項目總工期應(yīng)從2019年12月18日至2021年2月28日止（2020年春節(jié)假期從2020年1月10日至2020年2月9日），含天氣原因共計400天，工期已過164天，僅施工到基礎(chǔ)防水階段?，F(xiàn)在施工進度已因貴公司原因嚴(yán)重滯后。因貴公司原因造成工期延誤，貴公司應(yīng)向我公司支付違約金。逾期竣工違約金的計算方法為：……望貴公司派總公司人員到該項目施工現(xiàn)場巡查，加強施工現(xiàn)場管理并保證施工質(zhì)量、安全和施工速度。特此通知!”。
六、2020年7月6日，聚通公司向盛澤公司郵寄通知函一份，載明：“青島盛澤建工工程有限公司：貴公司從2019年7月16日進駐項目施工現(xiàn)場，施工現(xiàn)場按本合同約定應(yīng)配備的施工負(fù)責(zé)人陸帥，……我公司于2020年6月30日已給貴公司發(fā)函再次要求以上人員到崗履職，貴公司無回復(fù)無應(yīng)答。并且以上人員至今也未到崗。
貴公司從2019年7月16日進駐項目施工現(xiàn)場，對開挖邊線未嚴(yán)格控制，導(dǎo)致邊坡支護噴漿已全部完成后，才發(fā)現(xiàn)14＃樓西側(cè)基底偏東與施工圖不符，……此次事件根本原因是貴公司前期定位放線不準(zhǔn)確，后期破壞邊坡支護結(jié)構(gòu)，且未按規(guī)范維修、加固所導(dǎo)致。此維修費用47320元（大寫為：肆萬柒仟叁佰貳拾元）應(yīng)由貴公司全部承擔(dān)。
2020年6月13日我公司現(xiàn)場管理人員發(fā)現(xiàn)14＃樓基礎(chǔ)樁基間距過大，經(jīng)查證有漏樁現(xiàn)象，立即通知貴公司進行全面排查，6月14日貴公司未進行排查，6月15日我公司組織工程師對施工現(xiàn)場樁基礎(chǔ)數(shù)量、位置復(fù)核檢查，在14＃樓東側(cè)中部主樓位置發(fā)現(xiàn)遺漏樁基7支，已造成嚴(yán)重質(zhì)量事故。出現(xiàn)以上質(zhì)量問題是因為貴公司施工現(xiàn)場缺少施工管理人員、技術(shù)人員而造成。按本合同約定，貴公司應(yīng)支付違約金10000元（大寫：壹萬元）。
本項目施工現(xiàn)場，樁基礎(chǔ)施工已于2019年12月18日全面結(jié)束，并于當(dāng)日將項目施工現(xiàn)場全面移交予貴公司，且貴公司項目經(jīng)理，對14＃、15＃樓地下車庫人防工程的樁位、樁深、樁數(shù)進行了書面確認(rèn)（在確認(rèn)單上簽字蓋章），……。
鑒于以上，貴公司在施工現(xiàn)場實際表現(xiàn)，避免我公司更大損失。我公司將根據(jù)本合同：‘第三部分-專用條款，一、工期進度-4工期延誤-第4條之約定：……’，依法解除本合同。
貴公司需于2020年7月8日前到我公司辦理本合同解除協(xié)議，解除本合同。貴公司需于2020年7月9日前將已完工程量的結(jié)算清單上報我公司，進行撤場核算、結(jié)算。逾期未報，視為貴公司認(rèn)可我公司實測工程量，將按我公司實測工程量，為最終結(jié)算工程量，進行本合同工程決算。且因本項目所產(chǎn)生的公證費取證費、律師費等相關(guān)必須費用，均由貴公司承擔(dān)!
根據(jù)建設(shè)主管、規(guī)劃部門安排，保證施工現(xiàn)場安全。項目施工現(xiàn)場將于2020年7月10日斷水、斷電?，F(xiàn)通知貴公司于2020年7月10日前將施工現(xiàn)場所有人員、材料、機械等撤離施工現(xiàn)場。逾期未撤離將對貴公司滯留人員按100元／人.日進行違約金處罰。特此通知!”。
七、2020年7月14日，盛澤公司給聚通公司郵寄“關(guān)于《通知函》的回復(fù)函”一份，載明：“青島聚通置業(yè)有限公司：貴公司分別于2020年3月7日、2020年3月30日、2020年6月30日、2020年7月6日向我公司發(fā)出四份通知函。經(jīng)我公司核實，貴公司通知函中所述的情況均與事實不符，不存在貴公司所述情形。
2020年7月6日貴公司所發(fā)通知函中已明確解除雙方簽訂的建設(shè)工程施工合同。鑒于上述情況，2020年7月8日，我公司已根據(jù)貴公司要求派出工作人員到貴公司處辦理結(jié)算資料提報、工程款結(jié)算、簽署書面解除協(xié)議等合同解除后的手續(xù)事宜，但貴公司未予辦理；2020年7月13日，我公司負(fù)責(zé)人再次到貴公司就上述事宜進行溝通辦理，但仍未能辦理解決。在此期間，我公司已根據(jù)貴公司要求有序開展撤場準(zhǔn)備工作。請貴公司盡快辦理上述合同解除后的手續(xù)事宜，并對我公司前期工程費用進行結(jié)算支付，以免影響農(nóng)民工工資的發(fā)放和我公司撤場進度，及貴公司后續(xù)工程的施工。此函?！本弁ü居?020年7月15日簽收。
八、一審?fù)忂^程中，盛澤公司稱聚通公司既然提出單方解除，盛澤公司根據(jù)此前聚通公司履行合同的情況及能力和誠意，目前因聚通公司單獨分包的工程未按時完工，致使盛澤公司不具備整體施工條件，所以對聚通公司提出的解除，盛澤公司不持反對意見，但不認(rèn)可聚通公司提出的解除理由，對2020年7月6日收到聚通公司的解除通知認(rèn)可。
一審法院認(rèn)為，依法成立的合同，受法律保護，并對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行合同義務(wù)。具體到本案中，聚通公司與盛澤公司于2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》及補充協(xié)議約定“雙方于2019年5月20日簽署了《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》……僅用作于相關(guān)政府備案使用，不實際履行，不做實際施工工程的結(jié)算依據(jù)……該《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》中約定的全部內(nèi)容，對甲乙雙方均無約束力?！保摷s定應(yīng)視為聚通公司、盛澤公司自認(rèn)其實際履行的是2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》。
聚通公司于2020年7月6日向盛澤公司所發(fā)通知函中已明確提出解除雙方簽訂的上述合同及協(xié)議，盛澤公司于2020年7月14日回復(fù)函中明確表明同意解除，并督促聚通公司辦理合同解除后相關(guān)手續(xù)，聚通公司于2020年7月15日簽收。結(jié)合庭審過程中，盛澤公司亦自認(rèn)對聚通公司提出的解除合同，不持反對意見。綜上，聚通公司、盛澤公司達成合意解除雙方于2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》及補充協(xié)議，符合《中華人民共和國合同法》第九十三條之規(guī)定，一審法院依法確認(rèn)雙方于2019年5月20日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、2020年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》及補充協(xié)議已于2020年7月15日解除。
一審法院據(jù)此判決：確認(rèn)聚通公司、盛澤公司于2019年5月20日簽訂的《建設(shè)工程施工合同》、2019年6月10日簽訂的《膠州市云溪小區(qū)項目建設(shè)工程施工合同》及補充協(xié)議于2020年7月15日解除。案件受理費100元，由聚通公司負(fù)擔(dān)。
二審查明的事實與一審查明事實一致。
本案經(jīng)調(diào)解，各方當(dāng)事人未能達成協(xié)議
判決結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費100元，由上訴人青島盛澤建工工程有限公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決
合議庭
審判長高中日
審判員王化宿
審判員盛新國
二〇二一年一月二十九日
法官助理宋甜
書記員王慶光
書記員李珊珊
判決日期
2021-03-30
