一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

新疆浙大陽光生物科技有限公司向本院提出訴訟請求，1.確認被告《新疆天富陽光生物科技有限公司2000ｔ\ａ泰妙菌素合成項目泰妙車間工程》轉包行為無效；2.確認被告篡改《新疆天富陽光生物科技有限公司2000ｔ\ａ泰妙菌素合成項目泰妙車間工程施工合同》，工期延誤中違約金條款無效；3.被告承擔逾期交工違約責任，被告支付原告違約金2251440元；4.被告承擔《新疆天富陽光生物科技有限公司2000ｔ\ａ泰妙菌素合成項目泰妙車間》工程修復責任。事實與理由：原、被告雙方于2016年6月30日簽訂了《新疆天富陽光生物科技有限公司2000ｔ\ａ泰妙菌素合成項目泰妙車間建設工程施工合同》，合同中約定計劃開工日期為2016年6月18日，竣工日期為2016年9月23日，工期總日歷天數為98天。工程簽訂合同價14105191.19元整，承包項目經理劉光建，工程監理新疆正利建設項目管理有限公司，在合同專用條款中明確約定了，因承包人原因導致工期延誤，未按合同工期竣工，承包人支付發包人違約金為結算造價每日萬分之三，逾期竣工違約金的上限執行通用條款。被告在合同簽字蓋章時篡改合同內容，降低了違約承擔的責任，蒙混原告方人員用印蓋章。在建設施工合同履行過程中，被告擅自將涉案的工程違法層層轉包于沒有建設資質的自然人鐘勇，且延誤工期長達一年多之久。因工期的嚴重延誤，致使原告損失泰妙菌素產量達500噸以上，生產經營損失達1000萬元左右。原告迫于生產經營需要，為避免進一步的損失，在未竣工驗收的情況下，于2017年底接收了涉案工程，該工程正式進入驗收日期為2019年6月14日，因被告將建設工程違法層層轉包，將涉案工程轉包于沒有相應施工資質的個人，致使建設工程無法按照建設施工合同約定日期竣工，且工程存在較多的質量問題并造成原告重大損失，依據建設工程的相關法律規定，應當依法追繳被告因違法轉包而獲取的違法所得，同時被告擅自篡改了此合同專用條款中，工期延誤的違約金的計算標準及上限標準，其主觀存在故意延誤工期之嫌，故原告訴至法院。 石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司針對新疆浙大陽光生物科技有限公司的訴訟請求答辯并反訴稱，2016年6月30日簽訂了《新疆天富陽光生物科技有限責任公司2000ｔ\ａ泰妙菌素合成項目泰妙車間建設工程施工合同》。該工程已于2017年10月24日實際使用。該工程實際開工日期為2016年7月20日，實際竣工日期為2017年10月24日。本案實際違約人為原告，原告2016年8月23日才辦理完建筑工程施工許可證，所以是原告原因造成被告無法正常施工。原告應在開工前做到三通一平，但本工作是由被告替原告完成的，故三通一平期間不應計入工期范圍，應在計算工期時扣除。因為原告在施工過程中改變生產工藝，導致被告改變施工結構，有2016年7月20日的簽證單為證，因此造成工期延誤。在合同履行過程中，被告發現招、投標的圖紙與現場實際施工的圖紙不一致，且變動較大，被告要求原告按照實際現場施工圖紙進行決算。超出合同范圍，變更增加工藝設備安裝，且將該工作分包給其他單位完成，被告需配合其他單位完成此項工作。原告在被告施工過程中要求先安裝設備，就位后再進行裝修，由于設備安裝造成工期延誤。設計單位沒有把涉案建筑物的生產工藝排水系統和被告所用建筑排水系統圖紙設計在一起，造成在一層施工混凝土時，已綁扎好的地面鋼筋網片筋大面積返工。在返工過程中，原告不安排工作人員安裝焊接管道，被告幫原告完成此工作，因此造成的工期延誤應由原告來承擔。原告至今欠付被告工程款1549647.91元。根據合同7.5關于工期延誤的規定、16.1條、16.1.2條發包人違約的規定、發包人應承擔因其違約給承包人增加的費用或延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。被告沒有將工程轉包給鐘勇，在簽訂合同時也沒有采取過任何欺騙手段。綜上所述，原告依據合同記載的計劃開工和竣工日期，不顧雙方在合同履行過程中，對原合同變成而產生的實際開工日期以及實際竣工日期的事實，沒有事實和法律依據，請求駁回原告全部訴訟請求。原告尚有1549647.91元工程款與配合費（配合費明細待定）未付。經被告多次催要，原告仍拒不給付，故請求：1.依法判令原告支付被告工程款1549647.91元；2.判令原告支付被告2017年10月25日至2020年1月25日利息損失169105.33元；3.原告支付被告配合費800000元。 新疆浙大陽光生物科技有限公司針對石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司的反訴答辯稱，對欠付工程款數額及事實沒有異議，沒有支付工程款是因為工程一直是逾期，沒有經過驗收就使用工程實在是沒有辦法，迫不得已使用。對于被告要求支付利息沒有法律依據。被告提出的配合費用沒有事實和法律依據，合同履行過程中對于配合費用應當有雙方簽訂書面協議或者能夠有相應證據證實有約定，被告也沒有提供證據。 本院經審理認定事實如下：2016年6月20日，被告中標涉案工程。2016年6月30日，原、被告簽訂了《新疆天富陽光生物科技有限公司2000ｔ\ａ泰妙菌素合成項目泰妙車間建設工程施工合同》，合同中約定計劃開工日期為2016年6月18日，竣工日期為2016年9月23日，工期總日歷天數為98天。工程簽訂合同價14105191.19元整，承包項目經理劉光建，工程監理新疆正利建設項目管理有限公司。該合同通用條款15.1約定：在工程移交發包人后，因承包人原因產生的質量缺陷，承包人應承擔質量缺陷責任和保修義務。缺陷責任期屆滿，承包人仍應按合同約定的工程各部位保修年限承擔保修義務。該合同第三部分專用合同條款7.5關于工期延誤約定：7.5.1因發包人原因造成工期延誤，逾期竣工違約金的計算方法為：逾期竣工，發包人支付承包人違約金按結算造價每日萬分之一，并順延工期。（7）因發包人原因導致工期延誤的其他情形：（1）發包人未按合同規定支付工程款并確定影響施工進度；（2）重大設計變更而影響施工進度。（3）不可抗力。7.5.2因承包人原因導致工期延誤，逾期竣工違約金的計算方法為：未按合同工期竣工，承包人支付發包人違約金為結算造價每日萬分之一。因承包人原因造成工期延誤，逾期竣工違約金上限：貳萬元。15.2缺陷責任期的具體期限24個月。15.3.2質量保證金的扣留采取以下第三種方式：留結算工程價款的10%作為保修款，按國家規定的缺陷責任期滿后，無質量問題，一次付清。16.1.2發包人違約責任的承擔方式和計算方法：（3）發包人違反第10.1款（變更范圍）第（2）項約定，自行實施被取消的工作或轉由他人實施的違約責任：發包人向承包人支付自行實施被取消的工作部分實際造價的4%的配合費。 2016年7月4日，原、被告簽訂《合同協議書》，對工程付款進行約定：工程開工后，發包人依照經審定的統計報表，逐月支付工程進度款的90%，累計支付金額達到合同價款的80%時停止支付，工程竣工驗收結算后9個月內支付到結算價款的90%，剩余部分按國家規定的缺陷責任期（24個月）期滿后一次付清（無息）。剩余的20%工程款如果發包方未能按照約定的9個月和24個月期限分別按時支付，自超時之日起發包方按屆時所對應欠款額的年化利息12%支付給承包方利息。 2016年3月17日，原告取得涉案工程建設工程規劃許可證。2016年7月20日，被告向新疆正利建設項目管理有限公司提交開工申請報告，完成開工前準備工作。2016年8月23日，涉案工程取得施工許可證。2016年10月10日，涉案工程地基與基礎進行驗收。2017年5月9日，涉案工程主體分部工程進行驗收。2017年10月24日，原告實際使用涉案工程。2019年6月14日，原告、被告、監理單位在竣工驗收意見書上簽字確認。 2019年4月30日，涉案工程審定結算價格為17701415.29元。2019年9月17日涉案工程竣工結算表送至石河子市住建局進行備案，建筑工程竣工決算備案表顯示，工程開工日期為2016年6月18日、竣工日期為2016年9月23日，合同價和中標價為14105191.19元，結算報送時間為2018年12月18日、送審價為18995117.08元，結算審核完成時間為2019年4月30日、結算審核價為17701415.29元。 原告共向被告支付工程款16434152.98元，尚欠1549647.91元未付。 2019年6月3日，新疆天富陽光生物科技有限公司名稱變更為新疆浙大陽光生物科技有限公司。 原告向本院另提交如下證據用以證明自己的主張： 1.原、被告于2016年6月30日簽訂的建設工程施工合同《新疆天富陽光生物科技有限責任公司2000ｔ／ａ泰妙菌素合成項目泰妙車間建設工程施工合同》打印版，證實雙方存在建設工程施工合同關系，合同中對開工日期2016年6月18日、竣工日期2016年9月23日做了明確約定，同時在68頁7-5-2專有條款中對逾期交工違約金做了明確約定，同時在第68頁7-5-2專有條款中對逾期交工違約金做了明確約定，該證據中違約金上限20000元是被被告更改過的，實際上約定的是日萬分之三。在合同第75頁15-3-2中對質保金預留10%的保留條款的約定，項目經理是劉光建。內部合同審批過程打印版，證實上述合同申請日期是2016年6月30日，也就是說原告審批通過了該份合同，進一步證實被告對合同內容進行了篡改。被告對該組證據不予認可，認為原告無法證實該份合同是雙方協商過的，后由被告篡改。 2.2017年4月27日至2018年3月7日7份函件。證實原告對工期延誤進行了催告義務，被告延期施工，遠遠超過了竣工日期。同時該證據證實了鐘勇的身份為實際項目負責人，經原告多次催告后被告將工程轉包給鐘勇。被告對該組證據的真實性認可，對原告證明的問題不認可。 3.工程問題匯總單、會議記錄、監理通知單復印件。證實工程延期2017年12月15還沒有完工，工程存在質量問題，需要整改。被告對該組證據的真實性認可，對原告證明的問題不認可。 4.兩份工程回訪回執單。證實工期延期交工、工程存在質量問題、工程存在轉包行為。被告對該組證據的真實性不予認可。 5.照片一組。證實涉案工程漏水存在質量問題，需要被告修復。被告對該組證據的真實性不予認可。 被告另向本院提交如下證據： 1.天富陽光泰妙車間項目工程結算審定造價結算書。證實實際工程量增加導致工期增加，所以工期延長。原告對該證據的真實性無異議，對被告證明的問題有異議。 2.地基與基礎監督通知意見書復印件。證實由于原告施工手續問題，被告延期施工。原告對該組證據的真實性不予認可，但認可有部分手續是先施工后補的。 3.函復印件。證實涉案工程于2017年10月完工，原告于2017年10月24日使用。原告對該證據不予認可。 4.關于發布《全國統一建筑安裝工程工期定額》的通知復印件。證實雙方對于工期的約定違反法律規定，是無效條款。原告對該證據不予認可，認為如果對工期的約定無效，對違約金的約定亦無效。 5.新疆維吾爾自治區建筑安裝費用定額規定及工程簽證單等。證實原告應當向被告支付800000元配合費。原告對配合費標準無異議，但認為配合費的主張符合雙方約定，對于被告主張不認可。 6.涉案工程竣工資料。證實原告對涉案工程進行變更，造成工期延誤。原告對該證據真實性無異議，認可工程量有變更的內容，但認為工程造價已增加，工期不應當增加。 7.新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳新疆維吾爾自治區發展和改革委員會的文件《關于發布新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額的通知》。證實被告配合原告完成生產工藝設備安裝產生配合費。原告對該證據的真實性無異議，但認為該部分工程并非被告施工范圍，并不存在配合原告完成施工

一、被告石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司賠償原告新疆浙大陽光生物科技有限公司延期交工違約金400000元； 二、原告新疆浙大陽光生物科技有限公司給付被告石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司工程款1549647.91元； 三、原告新疆浙大陽光生物科技有限公司賠償被告石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司工程款利息損失169105.33元； 上述一、二、三項折抵后，原告新疆浙大陽光生物科技有限公司于本判決生效之日起十日內給付被告石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司1318753.24元； 四、被告石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司承擔工程修復責任； 五、駁回原告新疆浙大陽光生物科技有限公司其余訴訟請求； 六、駁回被告石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司其余反訴訴訟請求。 案件受理費24812元（原告新疆浙大陽光生物科技有限公司已預交），由原告新疆浙大陽光生物科技有限公司自負；反訴案件受理費13475元（被告石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司已預交），由被告石河子開發區宏業建筑安裝工程有限責任公司自負。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于新疆生產建設兵團第八師中級人民法院

2020-11-26