一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

奧的斯公司上訴請求：1.撤銷一審判決，改判支持奧的斯公司的一審全部訴訟請求；2.本案一審、二審訴訟費由天房公司承擔。事實和理由：本案買賣合同中的電梯設備已到貨，自2018年6月停工后至今三年的時間，因天房公司的原因導致電梯無法安裝，奧的斯公司多次向天房公司發函要求進行安裝，付款條件無法達到是因為天房公司的原因導致。一審判決認定事實不清，適用法律錯誤，判決不公，請求二審法院予以糾正。 天房公司辯稱，奧的斯公司的上訴請求依據不足，請求駁回上訴、維持原判。 奧的斯公司向一審法院起訴請求：1.判令天房公司給付電梯設備款2527522.6元；2.判令天房公司支付延期支付電梯設備款的產生的違約金人民幣126376.13元；3.本案訴訟費用由天房公司承擔。 一審法院認定事實：2017年7月27日，雙方簽訂編號為Ｒ2Ｎ22156Ｔ188《電梯設備買賣合同》，合同項目地址位于天津市河西區××道××路交口西北側，項目名稱新八大里地區第六里項目（07、08地塊住宅、公寓）總承包工程室內電梯采購工程。合同設備ＳｋｙｒｉｓｅＥｌｅｖｏｎｉｃＳｅｒｉｅｓ共計17臺、ＧｅＮ2Ｃｏｍｆｏｒｔ共計6臺、ＧｅＮ2Ｐｒｅｍｉｅｒ共計6臺、ＯｔｉｓＬＩＮＫ共計4臺。價格總計12468951元。付款方式為合同簽訂之日起十五天內，天房公司應將合同金額30%作為預付款支付奧的斯公司。天房公司應于設備貨到現場前30天將各批次設備合同金額的40%作為第二期款支付奧的斯公司。天房公司于設備到貨后10天將各批次設備合同金額的10%作為第三期款支付奧的斯公司。電梯經質量監察部門驗收合格后，天房公司將該批次設備合同金額的15%作為第四期款支付奧的斯公司。電梯質保期滿后，天房公司將該批次設備尾款（5%）支付奧的斯公司。由于天房公司違約不能在本合同規定的時間內支付合同設備價款時，天房公司應提前告知奧的斯公司，并征得奧的斯公司同意，否則應向奧的斯公司支付違約金，支付辦法是每延遲一日違約金為延遲支付合同設備價款的千分之五，違約金總額最多不超過延遲支付合同設備價款的百分之五。2018年7月17日，雙方簽訂《電梯設備買賣合同補充協議》，約定雙方于2017年7月27日就新八大里地區第六里項目（07、08地塊住宅、公寓）總承包工程室內電梯采購項目簽署了電梯設備買賣合同。雙方就天房公司增加采購1臺觀光電梯事宜達成如下補充協議，設備編號Ｒ2Ｎ75233，單價168662元。原合同價款為12468951元，增調合同價款168662元，調整后合同總價為12637613元。 上述合同簽訂后，奧的斯公司將涉訴標的交付天房公司。涉訴合同中編號為Ｒ2Ｎ22180-Ｒ2Ｎ22188、Ｒ2Ｎ75233電梯均已安裝完畢且取得了《電梯監督檢驗報告結論報告》。已安裝電梯總價款3964322元，剩余20%尾款共計792864.4元。 一審法院認為，雙方簽訂的《電梯設備買賣合同》《電梯設備買賣合同補充協議》系雙方真實意思表示，未違反法律的強制性規定，合法有效。關于已安裝電梯涉及的尾款792864.4元，因天房公司當庭認可應當支付給奧的斯公司，故一審法院對奧的斯公司上述主張予以支持。關于奧的斯公司主張要求天房公司支付未安裝電梯的剩余尾款的訴訟請求，根據合同約定，電梯經質量監察部門驗收合格后，天房公司將該批次設備合同金額的15%作為第四期款支付奧的斯公司。電梯質保期滿后，天房公司將該批次設備尾款支付奧的斯公司。經查，奧的斯公司尚未取得未安裝電梯的驗收合格證明，天房公司支付貨款的條件尚未成就，故奧的斯公司上述訴訟請求，一審法院不予支持；待付款條件成就時，奧的斯公司可就相關事實向天房公司另行主張權利。關于奧的斯公司主張按照欠款金額為基數，乘以5%計算違約金的訴訟請求，根據合同約定，電梯質保期滿后，天房公司將該批次設備尾款支付奧的斯公司，因奧的斯公司起訴時，該批次電梯部分尚在質保期內，故對于奧的斯公司主張質保期內尾款的違約金，一審法院不予支持。合同約定15%的貨款應在電梯質量監察部門驗收合格后支付，已安裝電梯總價款為3964322元，其15%的尾款為594648.3元，應以此為計算基數。奧的斯公司主張若法院調整違約金，則起算時間點應為2020年8月10日，符合合同約定。該合同約定違約金計算標準過高，根據法律規定，調整至全國銀行間同期同業拆借中心公布的貸款市場報價利率；違約金總額最高不得超過延遲支付合同設備價款594648.3元的5%，即29732.42元。 一審法院依照《中華人民共和國合同法》第六十條，《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十四條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條之規定，判決：“一、被告天津天房建設工程有限公司于本判決生效之日起十日內償還原告奧的斯電梯（中國）有限公司貨款792864.4元。二、被告天津天房建設工程有限公司于本判決生效之日起十日內支付原告奧的斯電梯（中國）有限公司自2020年8月10日起至實際給付之日止的逾期付款違約金（以尚未支付的尾款594648.3元為基數，按照全國銀行間同期同業拆借中心公布的貸款市場報價利率標準計算，違約金總額不得超過29732.42元）。三、駁回原告奧的斯電梯（中國）有限公司的其他訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。案件受理費28031元減半收取14015.5元，由原告奧的斯電梯（中國）有限公司負擔9643.5元，由被告天津天房建設工程有限公司負擔4372元。” 本院二審期間，奧的斯公司提交視頻光盤、現場建筑物手繪圖、勘察現場情況記錄及情況總結等證據，擬證明所有電梯已于2018年6月份安裝完畢。天房公司沒有提交新證據。經質證，天房公司對視頻的真實性認可，其他系單方制作不具有證明力，不認可奧的斯公司的證明目的。 本院二審另查明，在雙方另案的承攬合同糾紛中，本院做出（2021）津02民終1253號民事判決，認定《電梯設備買賣合同》《電梯設備買賣合同補充協議》項下的34臺電梯，除4臺未安裝外，其中10臺已經安裝完畢并驗收合格且質保期已經屆滿，另有20臺電梯箱體等主要部件已經安裝完畢，尚有部分部件未安裝，目前無法繼續安裝、驗收的原因主要系天房公司的過錯造成，并酌定天房公司向奧的斯公司支付至90%的安裝款。 本院經審理查明的其他事實與一審查明事實一致。本院對一審查明事實予以確認

一、撤銷天津市河西區人民法院（2020）津0103民初8109號民事判決； 二、被上訴人天津天房建設工程有限公司于本判決生效之日起十日內償還上訴人奧的斯電梯（中國）有限公司貨款1660193.5元； 三、被上訴人天津天房建設工程有限公司于本判決生效之日起十日內支付上訴人奧的斯電梯（中國）有限公司自2020年8月10日起至實際給付之日止的逾期付款違約金（以尚未支付的尾款1660193.5元為基數，按照全國銀行間同期同業拆借中心公布的貸款市場報價利率標準計算，違約金總額不得超過83010元）； 四、駁回上訴人奧的斯電梯（中國）有限公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。 一審案件受理費28031元減半收取14015.5元，由上訴人奧的斯電梯（中國）有限公司負擔4809.5元，由被上訴人天津天房建設工程有限公司負擔9206元；二審案件受理費21549.3元，由上訴人奧的斯電梯（中國）有限公司負擔7542.3元，由被上訴人天津天房建設工程有限公司負擔14007元。 本判決為終審判決

2021-07-27