上訴人重慶今力建筑工程有限公司因與被上訴人遵義傳化公路港物流有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服貴州省遵義市播州區(qū)人民法院（2020）黔0321民初3885號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于2021年3月8日立案受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，本案現(xiàn)已審理終結(jié)
重慶今力建筑工程有限公司、遵義傳化公路港物流有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛二審民事判決書
案號(hào)：（2021）黔03民終1771號(hào)
判決日期：2021-08-30
法院：貴州省遵義市中級(jí)人民法院
訴訟參與人信息
案件基本情況
重慶今力建筑工程有限公司上訴請求：一、請求撤銷（2020）黔0321民初3885號(hào)民事判決第一項(xiàng)內(nèi)容，并依法駁回被上訴人該項(xiàng)訴訟請求；二、本案上訴費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。事實(shí)和理由：上訴人已經(jīng)將所有用于竣工驗(yàn)收的報(bào)告材料置于被上訴人的控制下，應(yīng)視為已經(jīng)履行了相應(yīng)資料的提交義務(wù)。一審判決上訴人再次提交不當(dāng)。請求支持上訴人的上訴請求。
遵義傳化公路港物流有限公司辯稱，上訴人作為施工單位，涉案工程竣工后，應(yīng)提交相關(guān)資料給建設(shè)單位，申請竣工驗(yàn)收，現(xiàn)上訴人未有證據(jù)證明已提交。故一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，程序合法，請求維持。
遵義傳化公路港物流有限公司向一審法院起訴請求：一、判令被告向原告提交“遵義傳化公路港物流項(xiàng)目一期工程”的工程竣工報(bào)告、技術(shù)檔案、施工管理資料、工程主要建筑材料和建筑構(gòu)配件以及設(shè)備的進(jìn)程試驗(yàn)報(bào)告、工程質(zhì)量檢測和功能性試驗(yàn)資料、工程質(zhì)量保修書等工程竣工驗(yàn)收資料；二、判令被告按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收規(guī)定》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理辦法》以及《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（ＧＢ50300-2013）的規(guī)定協(xié)助原告辦理“遵義傳化公路港物流項(xiàng)目一期工程”的竣工驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收備案；三、判令被告賠償原告施工延誤損失90萬元；四、判令被告承擔(dān)原告支付的消防設(shè)施改造費(fèi)用176萬元；五、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
一審法院認(rèn)定事實(shí)：2014年，傳化公司（發(fā)包人）與重慶市巫山縣教育建筑工程有限公司（承包人，以下簡稱巫山建筑公司）簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定傳化公司將位于貴州茍江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工程”以包工包料的方式發(fā)包給巫山建筑公司建設(shè)施工，合同工期為2014年11月30日至2016年11月30日，簽約合同價(jià)約一億伍仟萬元；《建設(shè)工程施工合同》第二部分“通用合同條款”7.5.2約定：“因承包人原因?qū)е鹿て谘诱`：因承包人原因造成工期延誤的，可以在專用合同條款中約定逾期竣工違約金的計(jì)算方法和逾期竣工違約金的上限。承包人支付逾期竣工違約金后，不免除承包人繼續(xù)完成工程及修補(bǔ)缺陷的義務(wù)”；13.2約定“竣工驗(yàn)收：13.2.1竣工驗(yàn)收條件：工程具備以下條件的，承包人可以申請竣工驗(yàn)收：（1）除發(fā)包人統(tǒng)一的甩項(xiàng)工作和缺陷修補(bǔ)工作外，合同范圍內(nèi)的全部工程以及有關(guān)工作，包括合同要求的試驗(yàn)，試運(yùn)行以及檢驗(yàn)均已完成，并符合合同要求；（2）已按合同約定編制了甩項(xiàng)工作和缺陷修補(bǔ)工作清單以及相應(yīng)的施工計(jì)劃；（3）已按合同約定的內(nèi)容和份數(shù)備齊竣工資料。13.2.2竣工驗(yàn)收程序。除專用合同條款另有約定外，承包人申請竣工驗(yàn)收的，應(yīng)當(dāng)按照以下程序進(jìn)行：（1）承包人向監(jiān)理人報(bào)送竣工驗(yàn)收的申請報(bào)告，監(jiān)理人應(yīng)在收到竣工驗(yàn)收申請報(bào)告后14天內(nèi)完成審查并報(bào)送發(fā)包人。監(jiān)理人審查后認(rèn)為尚不具備驗(yàn)收條件的，應(yīng)通知承包人在竣工驗(yàn)收前承包人還需完成的工作內(nèi)容，承包人應(yīng)在完成監(jiān)理人通知的全部工作內(nèi)容后，再次提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告。（2）監(jiān)理人在審查后認(rèn)為已具備竣工驗(yàn)收條件的，應(yīng)將竣工驗(yàn)收申請報(bào)告提交發(fā)包人，發(fā)包人應(yīng)在收到經(jīng)監(jiān)理人審核的竣工驗(yàn)收申請報(bào)告后28天內(nèi)審批完畢并組織監(jiān)理人、承包人、設(shè)計(jì)人等相關(guān)單位完成竣工驗(yàn)收…”；14條約定“14.1竣工結(jié)算申請，除專用合同條款另有約定外，承包人應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請單，并提交完整的結(jié)算資料，有關(guān)竣工結(jié)算申請單的資料清單和份數(shù)等要求由合同當(dāng)事人在專用條款中約定”；合同第三部分專用合同條款7.5.2約定“因承包人的原因?qū)е鹿て谘诱`。因承包人原因造成工期延誤，逾期竣工違約金的計(jì)算方法為：承包人根據(jù)承擔(dān)的施工任務(wù)和施工圖，編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)和階段性施工計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理單位和承包人審核后執(zhí)行，承包人未按規(guī)定的施工計(jì)劃完成，延遲的時(shí)間按30000.00元／天計(jì)算發(fā)包人的經(jīng)濟(jì)損失，該損失由承包人承擔(dān)，在工程款中直接扣除”；合同12.4.2約定“1、本工程由承包人墊資施工至承包人施工范圍內(nèi)的工程主體完工后，十五個(gè)工作日內(nèi)，由發(fā)包人支付已完成部分每個(gè)單體工程的工程款的50%給承包人；承包人施工范圍內(nèi)的工程全部工程完工后，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、發(fā)包人、設(shè)計(jì)單位、地勘單位、監(jiān)理單位、承包人共同驗(yàn)收合格后十五個(gè)工作日內(nèi)，由發(fā)包人支付到實(shí)際完成工程的工程款80%給承包人，工程綜合驗(yàn)收合格交付發(fā)包人使用后15個(gè)工作日內(nèi)支付至實(shí)際完成工程款90%，工程結(jié)算審計(jì)完成后15個(gè)工作日內(nèi)支付至總工程款（結(jié)算金額）的98%，其余2%為工程保修金，工程無質(zhì)量缺陷且保修期滿后全部付清；2、承包人施工范圍內(nèi)的工程全部完工后，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、發(fā)包人、設(shè)計(jì)單位、地勘單位、監(jiān)理單位、承包人共同驗(yàn)收合格，且承包人的工程驗(yàn)收資料全面完善后，若因發(fā)包人原因不能在30天內(nèi)進(jìn)行工程綜合驗(yàn)收的，發(fā)包人在15個(gè)工作日內(nèi)支付至實(shí)際完成工程款的80%，其余款項(xiàng)在承包人配合完善工程綜合驗(yàn)收后按本條第1款執(zhí)行”；合同第三部分專用合同條款15.2約定：“缺陷責(zé)任期：缺陷責(zé)任期的具體期限：二十四個(gè)月”；該《建設(shè)工程施工合同》的《工程質(zhì)量保修書》第二條第4款約定：“電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為二年”；第三條約定“工程缺陷責(zé)任期為24個(gè)月，缺陷責(zé)任期自工程實(shí)際竣工之日起計(jì)算。單位工程先于全部工程進(jìn)行驗(yàn)收，單位工程缺陷責(zé)任期自單位工程驗(yàn)收合格之日起算”。《建設(shè)工程施工合同》簽訂后，巫山建筑公司按照約定進(jìn)場施工。2016年3月21日，巫山建筑公司名稱變更為今力公司。2018年6月20日，消防部門向傳化公司送達(dá)《建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)備案檢查不合格通知書》，載明司機(jī)公寓3號(hào)樓吊一層樓梯間的木門未使用乙級(jí)防火門、司機(jī)公寓3號(hào)樓樓梯間、疏散門大小不一致等10處消防設(shè)備不合格。2018年10月30日，今力公司、傳化公司就涉案工程相關(guān)事項(xiàng)形成《關(guān)于積極推進(jìn)遵義工程收尾工作會(huì)議紀(jì)要》，載明：“一、由今力公司劉偉負(fù)責(zé)跟蹤，項(xiàng)目部余立峰負(fù)責(zé)安排落實(shí)：于11月1日起對(duì)本工程的消防遺留問題進(jìn)行整改，同步進(jìn)行消防驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作；在11月5日前完成本工程的施工圖消防專項(xiàng)審查備案工作，在11月12日前完成本工程的消防檢測及專項(xiàng)初步驗(yàn)收工作；在11月30日前完成本工程的消防專項(xiàng)驗(yàn)收工作并取得本工程的消防專項(xiàng)驗(yàn)收合格意見書。二、由今力公司劉偉負(fù)責(zé)跟蹤，項(xiàng)目部余立峰負(fù)責(zé)安排落實(shí)：在11月10日前完成本工程的竣工驗(yàn)收資料清理、歸檔。整理等工作；在11月15日前把本工程完整的竣工資料報(bào)送監(jiān)理單位和質(zhì)監(jiān)站審查。并同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場的整改工作，確保在11月20日前進(jìn)行本工程的單位工程竣工驗(yàn)收及初步驗(yàn)收工作，在12月15日前完成本工程的竣工備案工作。…五、在工作安排推進(jìn)中，若因今力公司未按計(jì)劃完成相關(guān)工作導(dǎo)致單位工程竣工驗(yàn)收不能進(jìn)行的，今力公司同意由建設(shè)單位自行選擇第三方單位進(jìn)行工程鑒定后來完善工程備案手續(xù)，因此發(fā)生的全部費(fèi)用由今力公司承擔(dān)。同時(shí)，建設(shè)單位在工程結(jié)算工作完成前不再支付任何工程費(fèi)用”。2018年底，涉案工程消防驗(yàn)收合格。2019年4月26日，今力公司向傳化公司出具《承諾書》，載明：“遵義傳化公路港物流有限公司一期項(xiàng)目于2015年開工建設(shè)，工程已于2016年底已全部投入使用，至今未完成竣工驗(yàn)收和結(jié)算，為確保遵義公路港一期項(xiàng)目的結(jié)算和竣工驗(yàn)收盡快完成，特對(duì)該項(xiàng)目的后續(xù)工作做以下承諾：一、針對(duì)遵義公路港一期項(xiàng)目總承包方的欠款問題，我司承諾：保證在本次結(jié)算完成后，乙方在收到遵義公路港一期項(xiàng)目的全部工程款后，結(jié)清與一期工程相關(guān)的民工工資、供應(yīng)商的材料款項(xiàng)、各分包單位的工程款等欠款，并確保無任何單位和人員因一期工程欠款問題到公路港聚眾鬧事；二、為了更好的保證公路港產(chǎn)權(quán)證的落地，同意對(duì)一期項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算，并承諾在甲乙雙方簽訂的施工主合同所約定的基礎(chǔ)上，結(jié)算款按照公路港安排的節(jié)點(diǎn)支付；三、竣工驗(yàn)收完成后，我司承諾繼續(xù)完成剩下的收尾工作，并承諾一直配合遵義公路港獲得產(chǎn)權(quán)證書為止；四、鑒于一期項(xiàng)目的實(shí)際情況，我司承諾按照甲乙雙方簽訂的施工主合同中相關(guān)約定條款進(jìn)行執(zhí)行”。2019年6月10日，傳化公司、今力公司簽訂《遵義傳化公路物流港一期遺留問題整改工作推進(jìn)計(jì)劃》，載明了消防預(yù)留問題整改、現(xiàn)場遺留問題整改、竣工資料審查、竣工驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收資料移交備案等的完成時(shí)間及傳化公司相應(yīng)支付的款項(xiàng)等。2020年2月26日，遵義市公安消防支隊(duì)播州區(qū)大隊(duì)向傳化公司下發(fā)《責(zé)令限期改正通知書》，限傳化公司于2020年4月1日前對(duì)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)存在大量故障、室內(nèi)外消火栓無水、電子水位計(jì)不通電、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)不能正常使用、消防栓控制室值班人員未持證上崗等進(jìn)行整改。傳化公司與貴州東方海龍消防技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂《遵義消防設(shè)施質(zhì)量、安裝質(zhì)量檢測合同》，傳化公司委托貴州東方海龍消防技術(shù)服務(wù)有限公司對(duì)遵義消防工程的設(shè)施設(shè)備、安裝質(zhì)量及是否按圖施工等進(jìn)行檢測。貴州東方海龍消防技術(shù)服務(wù)有限公司于2020年7月24日作出《建筑消防設(shè)施檢測報(bào)告》，檢測評(píng)價(jià)結(jié)論：該工程本次檢測范圍為遵義傳化公路港（一期項(xiàng)目）范圍內(nèi)，消防工程系統(tǒng)如下：1、消防給水系統(tǒng)；2、消火栓系統(tǒng)；3、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)；4、火災(zāi)應(yīng)急照明和疏散指示；5、滅火器；6、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)；7、防火門和防火卷簾；8、防排煙系統(tǒng)；Ａ項(xiàng)：共檢測52項(xiàng)，合格35項(xiàng)，不合格17項(xiàng)，合格率67.3%；Ｂ項(xiàng)：共檢測134項(xiàng)，合格111項(xiàng)，不合格23項(xiàng)，合格率82.8%；Ｃ項(xiàng)：共檢測133項(xiàng)，合格123項(xiàng)，不合格20項(xiàng)，合格率85.0%；進(jìn)場檢測，不合格ＢＤ52／Ｔ426-2015《建筑消防設(shè)施檢測評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)程》要求，此次檢測為不合格報(bào)告。2020年6月4日，傳化公司與廣東建安消防機(jī)電工程有限公司貴州分公司簽訂《遵義傳化公路港物流有限公司一期消防管網(wǎng)改造施工合同》，約定傳化公司將遵義傳化公路港物流有限公司一期消防管網(wǎng)改造發(fā)包給廣東建安消防機(jī)電工程有限公司貴州分公司進(jìn)行改造，約定合同工期為2020年5月26日至2020年8月26日，合同暫估含稅價(jià)為1760000.00元。本案審理中，傳化公司尚未實(shí)際支付消防改造費(fèi)用。本案審理中，傳化公司主張已經(jīng)支付給今力公司本案工程的工程款87304414.42元，今力公司陳述實(shí)際收到工程款為86304414.42元。本院根據(jù)羅文剛、韓建宗的申請于2018年8月31日作出（2018）黔0321民初6069號(hào)民事裁定書，裁定：對(duì)被申請人重慶今力建筑工程有限公司在遵義傳化公路港物流有限公司的工程款2327375.00元予以凍結(jié)，期限為兩年，本院根據(jù)該裁定書于2018年9月1日向傳化公司送達(dá)了協(xié)助執(zhí)行通知書，凍結(jié)今力公司在傳化公司的工程款2327375.00元；2019年3月25日，重慶市渝北區(qū)人民法院根據(jù)樊靈敏的申請作出（2019）渝0112執(zhí)保575號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定：查封（扣押）、凍結(jié)被申請人余立峰名下價(jià)值9900000元的財(cái)產(chǎn)，重慶市渝北區(qū)人民法院根據(jù)該裁定于2019年3月25日向傳化公司送達(dá)了（2019）渝0112執(zhí)保575號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知書，凍結(jié)余立峰在傳化公司的應(yīng)收款3300000元；2019年8月20日，本院根據(jù)勒慶祿的申請，作出（2018）黔0321民初129號(hào)民事裁定書，裁定：凍結(jié)被申請人余立峰和被申請人重慶今力建筑工程有限公司在遵義傳化公路港物流有限公司的應(yīng)收工程款（金額以123941213.47元為限），本院根據(jù)該裁定于2019年9月27日向傳化公司送達(dá)（2019）黔0304執(zhí)保381號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知書，凍結(jié)余立峰、今力公司在傳化公司的應(yīng)收工程款3941213.47元；2019年11月20日，本院根據(jù)勒慶祿的申請，作出（2018）黔0321民初128號(hào)之一民事裁定書，裁定：繼續(xù)對(duì)被申請人余立峰、重慶今力建筑工程有限公司在遵義傳化公路港物流有限公司的應(yīng)收工程款予以扣留（金額以8400000.00元為限），本院根據(jù)該裁定于2019年12月16日向傳化公司送達(dá)（2019）黔0304執(zhí)保470號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知書，繼續(xù)對(duì)余立峰、今力公司在傳化公司的應(yīng)收工程款8400000元予以扣留；2020年3月16日，本院根據(jù)勒慶祿的申請，作出（2020）黔0321民初225號(hào)民事裁定書，裁定：對(duì)申請人余立峰、重慶今力建筑工程有限公司在遵義傳化公路港物流有限公司的應(yīng)收工程款予以扣留（金額以8400000.00元為限），本院根據(jù)該裁定于2020年3月19日向傳化公司送達(dá)（2020）黔0304執(zhí)保101號(hào)之一協(xié)助執(zhí)行通知書，對(duì)余立峰、今力公司在傳化公司的應(yīng)收工程款8400000元予以扣留，期限為兩年。因今力公司的工程款被采取保全措施，傳化公司未再向今力公司支付工程款。因該工程至今未竣工驗(yàn)收，今力公司也未按照約定提交竣工驗(yàn)收資料，傳化公司向本院提起訴訟。本案審理中，原、被告雙方對(duì)今力公司將本案工程資料存放于傳化公司提供的辦公室內(nèi)無爭議。經(jīng)傳化公司委托，浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司蕭山分公司于2019年5月17日作出《遵義傳化公路港物流一期工程結(jié)算審核報(bào)告》，該工程項(xiàng)目審定金額為103000000.0013元。《關(guān)于遵義項(xiàng)目總包結(jié)算的報(bào)告》中載明“遵義項(xiàng)目于2015年開工建設(shè)，工程已于2016年底已全部投入使用”。
一審法院認(rèn)為，傳化公司與今力公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》系雙方真實(shí)意思表示，未違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)按照約定全面履行合同義務(wù)?！督ㄔO(shè)工程施工合同》簽訂后，今力公司按照約定進(jìn)場施工。工程完工后，傳化公司委托浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司蕭山分公司對(duì)涉案工程進(jìn)行工程造價(jià)審審計(jì)，最終審定金額為103000000.00元，該《結(jié)算審核報(bào)告》中載明：“遵義項(xiàng)目于2015年開工建設(shè)，工程已于2016年底已全部投入使用”，故本院認(rèn)定涉案工程已于2016年底全部投入使用；原、被告雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》約定的竣工日期為2016年11月30日，故傳化公司請求由今力公司支付施工延誤損失90萬元，不予支持。本案庭審中，原、被告雙方均陳述本案工程消防部分于2018年底驗(yàn)收合格，但后期使用中存在部分需要整改項(xiàng)目，傳化公司經(jīng)對(duì)消防工程進(jìn)行檢測后，于2020年6月4日與廣東建安消防機(jī)電工程有限公司貴州分公司簽訂了《遵義傳化公路港物流有限公司一期消防管網(wǎng)改造施工合同》，約定“本項(xiàng)目合格暫估含稅價(jià)為1760000元”，但具體金額并未確定，且傳化公司未實(shí)際支付款項(xiàng)，結(jié)合傳化公司、今力公司并未結(jié)清本案工程款的實(shí)際情況，傳化公司可在該費(fèi)用實(shí)際產(chǎn)生后另行主張，本案對(duì)該費(fèi)用是否應(yīng)由今力公司承擔(dān)亦不予評(píng)論。根據(jù)雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》約定，工程完工后，今力公司應(yīng)提交相關(guān)資料提請竣工驗(yàn)收，但今力公司至今未申請竣工驗(yàn)收，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條第一款“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)”、第一百零七條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任”的規(guī)定，傳化公司請求今力公司提交“遵義傳化公路港物流一期項(xiàng)目工程”的工程竣工報(bào)告、技術(shù)檔案、施工管理資料、工程主要建筑材料和建筑構(gòu)配件以及設(shè)備的進(jìn)程試驗(yàn)報(bào)告、工程質(zhì)量檢測和功能性試驗(yàn)資料、工程質(zhì)量保修書等工程竣工驗(yàn)收資料，應(yīng)予以支持；傳化公司請求今力公司協(xié)助辦理“遵義工程”的竣工驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收備案，予以支持。今力公司主張傳化公司私自將涉案工程竣工驗(yàn)收資料轉(zhuǎn)移占有，但所舉證據(jù)不能證明其主張，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第九十條“當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)加以證明，但法律另有規(guī)定的除外。在作出判決前，當(dāng)事人未能提供證據(jù)或者證據(jù)不足以證明其事實(shí)主張的，由負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利的后果”的規(guī)定，對(duì)今力公司該主張，不予支持。綜上，為依法維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條第一款、第一百零七條及《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第九十條的規(guī)定，判決如下：一、限被告重慶今力建筑工程有限公司于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告遵義傳化公路物流港有限公司提交“遵義傳化公路港物流項(xiàng)目一期工程”的工程竣工報(bào)告、技術(shù)檔案、施工管理資料、工程主要建筑材料和建筑構(gòu)配件以及設(shè)備的進(jìn)程試驗(yàn)報(bào)告、工程質(zhì)量檢測和功能性試驗(yàn)資料、工程質(zhì)量保修書等工程竣工驗(yàn)收資料，并由被告重慶今力建筑工程有限公司協(xié)助原告遵義傳化公路物流港有限公司辦理“遵義傳化公路港物流項(xiàng)目一期工程”的竣工驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收備案。二、駁回原告遵義傳化公路物流港有限公司的其余訴訟請求。案件受理費(fèi)28080.00元，減半收取14040.00元，由原告遵義傳化公路物流港有限公司負(fù)擔(dān)14010.00元，由被告重慶今力建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)30.00元。
本院二審期間，當(dāng)事人圍繞上訴請求依法提交了證據(jù)。本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。本院對(duì)一審查明的事實(shí)予以確認(rèn)
判決結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)60元，由重慶今力建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決
合議庭
審判長梁華勇
審判員胡曉波
審判員陳娜
二〇二一年四月二十八日
法官助理張輝云
書記員楊濤
判決日期
2021-08-30
