一区二区不卡-一区二区不卡在线观看-一区二区不卡免费视频-一区二区不卡视频-国产欧美成人xxx视频-国产欧美成人免费观看视频

原告吳亞東向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、判令被告段華亭、中正公司支付拖欠原告的工程款477326元，并自2018年3月29日起按照同期銀行貸款利率支付原告逾期付款的利息；2、判令被告國成公司在欠付工程款范圍內(nèi)，對(duì)上述第1項(xiàng)債務(wù)承擔(dān)給付責(zé)任；3、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由：被告國成公司建設(shè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，由被告段華亭借用被告中正公司的施工資質(zhì)承包。2017年1月17日，被告段華亭和原告簽訂《建筑工程勞務(wù)清包合同》，將施工藍(lán)圖內(nèi)的所有瓦工工程與鋼結(jié)構(gòu)工程分包給原告施工，合同對(duì)承包范圍、承包方式、承包單價(jià)、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了約定，明確了按照國家規(guī)定的建筑面積計(jì)算方法計(jì)算面積。工程的鋼結(jié)構(gòu)部分按照每平方米75元計(jì)算，框架結(jié)構(gòu)部分按照每平方米260元計(jì)算。合同訂立后，按照被告段華亭、中正公司的施工要求，原告完成了合同內(nèi)的全部工程量，并為被告提供點(diǎn)工勞務(wù)100個(gè)工。但被告段華亭及中正公司未及時(shí)支付原告工程款。2018年3月15日，被告出具《承諾書》，就工程款支付問題作出書面承諾，并由被告中正公司、國成公司加蓋印章。2018年3月29日，原、被告進(jìn)行了結(jié)算，原告應(yīng)得瓦工工程款1853108.4元、鋼筋工工程款878217.6元、點(diǎn)工勞務(wù)費(fèi)24000元，合計(jì)2755326元。被告已經(jīng)支付工程款2278000元，下欠工程款477326元。 被告段華亭辯稱：被告已支付原告2639600元工程款，尚欠原告115666元。原告在2018年4月4日向被告出具承諾書一份，因其先前承諾在2018年3月3日前全部完工，但實(shí)際并未完工，因此自愿承擔(dān)被告中正公司對(duì)被告國成公司承諾罰款的雙倍。該工程在2018年11月8日才竣工驗(yàn)收合格，原告拖延工期長達(dá)數(shù)月，應(yīng)當(dāng)支付其承諾的雙倍罰款。 被告中正公司辯稱：在被告同國成公司簽訂建設(shè)工程施工合同前，國成公司與段華亭進(jìn)行協(xié)商，同意將其1＃至4＃號(hào)廠房及廠區(qū)附屬工程項(xiàng)目發(fā)包給段華亭施工。后因段華亭沒有施工資質(zhì)，無法辦理施工許可備案和竣工備案，便借用被告名義簽訂了施工合同用于備案。因此，國成公司知道段華亭借用被告名義承建其工程項(xiàng)目的事實(shí)。國成公司與段華亭之間存在真實(shí)的工程發(fā)、承包關(guān)系，與被告之間并不存在發(fā)、承包關(guān)系。段華亭承包該工程后，將工程中的1＃至4＃號(hào)廠房瓦工及鋼筋工分項(xiàng)工程分包給原告吳亞東施工，雙方簽訂了分包合同并進(jìn)行了結(jié)算，存在工程分包合同關(guān)系。被告段華亭應(yīng)按分包合同約定向原告承擔(dān)支付分包工程款的責(zé)任。被告未向原告出具過承諾書，原告訴稱被告出具承諾書并加蓋印章并不屬實(shí)。被告國成公司作為工程的發(fā)包人，工程權(quán)屬的所有人，應(yīng)當(dāng)在應(yīng)付段華亭工程款范圍內(nèi)對(duì)原告承擔(dān)責(zé)任。被告沒有承包該工程，與原告之間也不存在工程分包合同關(guān)系，不應(yīng)向原告承擔(dān)支付工程款的責(zé)任。 被告國成公司辯稱：2020年8月23日，被告與段華亭簽訂了工程結(jié)算單，對(duì)該工程總工程款重新確定為2100萬元，對(duì)未支付工程款、未做工作量重新約定，并由雙方簽字認(rèn)可。目前，被告尚欠的工程款為839532.02元，被告僅應(yīng)在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。 本案經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2017年1月8日，國成公司與中正公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份，約定國成公司1＃--4＃號(hào)廠房及廠區(qū)附屬工程發(fā)包給中正公司施工，承包方式采用固定總價(jià)包干，大包干價(jià)2280萬元。計(jì)劃開工日期2017年2月16日，計(jì)劃竣工日期2017年9月5日。中正公司簽訂了上述施工合同后，于2017年1月18日與段華亭簽訂了《項(xiàng)目工程內(nèi)部承包合同書》，約定由段華亭包工包料全部承包國成公司的上述建設(shè)工程，自負(fù)盈虧，工程造價(jià)2280萬元。中正公司按照工程總造價(jià)的1%收取段華亭管理費(fèi)。段華亭又與原告吳亞東就涉案工程的木工、瓦工、鋼筋工、內(nèi)架、外架的勞務(wù)簽訂了《建筑工程勞務(wù)清包合同》一份，并收取了原告20萬元保證金。合同簽訂后，原告僅實(shí)際施工了瓦工、鋼筋工部分，段華亭又將木工勞務(wù)分包給盧震、內(nèi)外架分包給張偉，由盧震和張偉實(shí)際施工了木工、內(nèi)外架工程。2018年3月29日，原告與被告段華亭進(jìn)行了結(jié)算，并由雙方簽字共同確認(rèn)了瓦工工程款1853108.4元、鋼筋工工程款878217.6元、點(diǎn)工24000元，合計(jì)工程款2755326元。另查明，被告中正公司向原告吳亞東付款三筆總計(jì)97萬元，具體包括2018年1月9日轉(zhuǎn)賬支付30萬元，2018年2月14日轉(zhuǎn)賬支付65萬元，2018年3月28日轉(zhuǎn)賬支付2萬元。被告段華亭于2017年8月10日轉(zhuǎn)賬支付原告一筆246000元，其中工程款為46000元，剩余20萬元雙方均認(rèn)可是段華亭退還給原告的保證金。除此之外，段華亭還支付給原告兩筆工程款，分別是90000元、40000元。2019年2月3日，原告通過開發(fā)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)取到了工人工資款1144300元。截止到目前為止，原告實(shí)際收到的工程款數(shù)額為2290300元，被告段華亭尚欠原告工程款465026元。另查明：涉案工程于2018年11月8日通過竣工驗(yàn)收合格，在此之前被告國成公司對(duì)涉案工程已經(jīng)實(shí)際使用。目前，國成公司已經(jīng)取得了涉案工程的產(chǎn)權(quán)證

一、被告段華亭支付原告吳亞東工程款465026元及利息（利息自2018年11月8日起算，按照年利率4.75%計(jì)息，支付至該款付清時(shí)止），于本判決生效后五日內(nèi)一次性履行完畢； 二、被告阜陽市中正建設(shè)工程有限公司、被告國成能源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司就上述第一項(xiàng)債務(wù)，向原告吳亞東承擔(dān)連帶給付責(zé)任。 如果未按照本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定， 加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)減半收取4230元、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)2907元，合計(jì)7137元，由被告段華亭負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于安徽省阜陽市中級(jí)人民法院

2021-05-26