欧洲一区二区视频-日韩欧美在线观看-爱搞逼综合网-国产在线91-成人国产精品视频-av日韩精品

原告渤海公司訴稱，原告與被告于2018年8月1日簽訂了《遼寧昱晟商貿(mào)有限公司ＰＣ廠房、機(jī)修廠房工程產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》，被告委托原告加工制作鋼結(jié)構(gòu)，加工地點(diǎn)為葫蘆島市北港工業(yè)園區(qū)原告公司院內(nèi)。該涉案工程完工后經(jīng)決算合同總價(jià)款為1304641.20元。原告己經(jīng)將涉案標(biāo)的物交付被告并實(shí)際使用，被告至今已付款800000.00元，未付款為504641.20元。根據(jù)雙方合同10.1條約定：甲方遲延支付貨款，每逾期一日應(yīng)向乙方支付的違約金為未付款的千分之一。被告遲延支付貨款額為504641.20元，以此為甚數(shù)，從原告供貨完畢次日起（2018年11月28日），初步計(jì)算至2019年7月31日，違約金初步合計(jì)ｌ24141.69元。原告公司多次與與被告公司協(xié)調(diào)工程款給付事宜，但均沒(méi)有結(jié)果，故訴至法院，要求：一、被告給付原告剩余工程款共計(jì)504641.20元，并支付違約金124141.69元（從2018年11月28日開(kāi)始初步計(jì)算至2019年7月31曰，最終按實(shí)際逾期付款天數(shù)進(jìn)行計(jì)算）；二、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。 被告昱晟公司辯稱，被告并未違約，是原告違約在先，且被告并未收到原告進(jìn)行結(jié)算的結(jié)算單，并不知道結(jié)算具體金額，故如有欠付工程款，只支付工程款。原告于2018年8月21日給被告發(fā)來(lái)制作需要的材料清單時(shí)，被告已付30萬(wàn)預(yù)付款，截止2018年10月15日，被告共付預(yù)付款80萬(wàn)元，按預(yù)算額已達(dá)到80%，即使按原告所決算金額，也已達(dá)到61%。而原告并未按合同約定工期：2018年9月5日至9月20日前全部送貨至被告現(xiàn)場(chǎng)，原告直至2018年9月26日才開(kāi)始送貨，直到2018年11月23日才將制作的構(gòu)件運(yùn)送完畢，整整逾期了64天，被告按合同約定預(yù)付工程款，而原告卻未按合同約定履行義務(wù)，是原告違約在先，按合同約定應(yīng)當(dāng)支付每日5萬(wàn)元的違約金，被告即使有逾期付款行為，也是在原告違約后采取的自救行為，留置工程款抵償原告應(yīng)支付的違約金，以減少的被告的損失，故被告未違約，不應(yīng)支付違約金。 反訴原告昱晟公司反訴稱，反訴原告與反訴被告于2018年8月1日簽訂了《遼寧昱晟商貿(mào)有限公司ＰＣ廠房、機(jī)修廠房工程產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》（下稱ＰＣ廠房合同），合同約定工期：2019年9月5日至9月20日前反訴被告將制作的構(gòu)件（含制作過(guò)程中產(chǎn)生的余料）全部到達(dá)反訴原告現(xiàn)場(chǎng)。合同簽訂后，反訴原告按合同約定履行了預(yù)付款等義務(wù)，但反訴被告直至2018年9月26日才開(kāi)始送貨，直到2018年11月23日才將制作的構(gòu)件運(yùn)送完畢，整整逾期64天。按照雙方簽訂的《ＰＣ廠房合同》第10條10.1約定，乙方逾期交貨的，每逾期一天向甲方支付5萬(wàn)元違約金。反訴被告行為嚴(yán)重違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)延遲發(fā)貨的違約金320萬(wàn)元。反訴被告行為已構(gòu)成嚴(yán)重違約，故訴至法院，要求：一、判決反訴被告支付反訴原告延期供貨違約金320萬(wàn)元；二、判決反訴被告開(kāi)具全部工程款金額的增值稅專用發(fā)票；三、由反訴被告承擔(dān)本案的反訴費(fèi)用。 反訴被告渤海公司辯稱，反訴被告無(wú)違約情形，也不應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任，造成反訴被告延遲交貨是反訴原告延遲履行合同約定的在先義務(wù)，逾期交付圖紙、中途修改圖紙，逾期交付材料、不支付工程款行為造成的。1、反訴原告逾期交付圖紙、中途修改圖紙，反訴被告不得不停工對(duì)修改部分重新制作加工圖，致使工期延長(zhǎng)。合同約定2018年8月6日昱晟公司交付渤海公司圖紙，昱晟公司違反合同約定，逾期了六天，于2018年8月12日才將ＰＣ廠房鋼結(jié)構(gòu)圖紙交付給反訴被告。9月4日昱晟公司又提供修改圖，對(duì)觀光通道部分做了一次大的修改，反訴被告對(duì)這部分修改制作加工圖用了兩周的時(shí)間，工期必然相應(yīng)延長(zhǎng)。2018年8月3日，昱晟公司將機(jī)加廠房圖紙交付給反訴被告，8月28日昱晟公司提供修改圖，渤海公司對(duì)這部分修改制作加工圖用了一周的時(shí)間，工期相應(yīng)延長(zhǎng)。2、昱晟公司逾期提供材料導(dǎo)致反訴被告無(wú)法按期開(kāi)工生產(chǎn)。根據(jù)《合同》規(guī)定，昱晟公司應(yīng)于2018年8月25日前完成全部材料進(jìn)場(chǎng)義務(wù)。但事實(shí)上昱晟公司9月25日才完成全部材料進(jìn)場(chǎng)義務(wù)，供料超期了一個(gè)月，致使反訴被告無(wú)法按期開(kāi)工生產(chǎn)，工期應(yīng)當(dāng)順延。3、昱晟公司逾期支付工程款并拒絕支付剩余工程款，反訴被告不能按期交貨甚至不交貨都不構(gòu)成違約。根據(jù)合同第6條結(jié)算與支付第6.3項(xiàng)的約定，昱晟公司應(yīng)在2018年8月13日按合同預(yù)算金額支付反訴被告30%預(yù)付款。但昱晟公司2018年8月20日才支付了30萬(wàn)預(yù)付款，不足30%且超期了七天，2018年9月19日支付了30萬(wàn)進(jìn)度款，2018年10月15日支付了20萬(wàn)進(jìn)度款，此時(shí)距合同約定的9月20日完工期已經(jīng)過(guò)去了一個(gè)月，剩余504641.20元工程款遲遲不支付。在昱晟公司延遲支付進(jìn)度款并拒付剩余工程款的情況下，反訴被告不能按期交貨甚至不交貨都不構(gòu)成違約。反訴被告出于善意，自己融資完成了加工及交貨義務(wù)，昱晟公司收貨并實(shí)際投入使用后仍拒絕支付剩余工程款，因此違約的是昱晟公司，應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約責(zé)任。二、雙方違約金數(shù)額約定顯失公平。合同12條第12.2項(xiàng)，渤海公司以煜梽公司簽訂的第六套設(shè)備支架合同尾款作為此合同的保證金、ＰＣ廠房加工制作完成驗(yàn)收合格后，昱晟公司或煜梽公司將第六套設(shè)備支架構(gòu)件款全部結(jié)清。此條約定說(shuō)明本合同是受脅迫而簽訂，不簽訂這份合同，昱晟公司就不支付第六套設(shè)備支架合同尾款。因此渤海公司無(wú)奈接受了合同中諸多對(duì)渤海公司不利的條款，比如工期短，逾期交貨的違約金過(guò)高等。合同第10條第10.1項(xiàng)。昱晟公司逾期支付貨款的，每逾期一日應(yīng)向渤海公司支付的違約金為未付款的1‰。渤海公司逾期交貨，每逾期一天向昱晟公司支付5萬(wàn)元違約金，昱晟公司欠付504641.20元至今沒(méi)有給付，按合同約定反訴被告違約每日的違約金為5萬(wàn)元，而昱晟公司違約每日的違約金約為500.00元，該約定顯失公平，權(quán)利義務(wù)不對(duì)等。對(duì)反訴被告約定的違約金額度過(guò)高，應(yīng)當(dāng)向下調(diào)整到對(duì)等。三、反訴被告向昱晟公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的條件還未成就，所以反訴被告有權(quán)拒絕昱晟公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的要求。按合同第6條第6.3項(xiàng)約定，昱晟公司向渤海公司支付最終決算總價(jià)款的80%后，渤海公司向昱晟公司提供等額的增值稅專用發(fā)票，到目前為止，渤海公司支付給反訴被告的工程款僅為結(jié)算總價(jià)款的61.3%，要求開(kāi)具增值稅發(fā)票的條件尚不具備。昱晟公司開(kāi)具等額增值稅專用發(fā)票的要求沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。四、反訴被告首批發(fā)貨時(shí)間是9月17日，昱晟公司反訴陳述的理由和事實(shí)與真實(shí)情況不符。綜上所述昱晟公司違約在先，應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)違約后果，反訴請(qǐng)求應(yīng)依法駁回。 經(jīng)審理查明，2018年8月1日，原告（反訴被告）渤海公司作為乙方與作為甲方的被告（反訴原告）昱晟公司簽訂了《遼寧昱晟商貿(mào)有限公司ＰＣ廠房、機(jī)修廠房工程產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》，約定：甲方委托乙方制定加工ＰＣ構(gòu)建廠房鋼結(jié)構(gòu)，數(shù)量以圖紙核算量為準(zhǔn)；由甲方供料（板材、型材、油漆）；工期：2018年8月6日甲方交付乙方圖紙；2018年8月13日乙方根據(jù)圖紙并提供詳細(xì)供料清單；2018年8月20日至8月25日甲方完成材料進(jìn)場(chǎng)；2018年9月5日至9月20日前乙方制作的構(gòu)件（含制作過(guò)程產(chǎn)生的剩余料）全部到達(dá)甲方現(xiàn)場(chǎng)，特殊原因或不可抗力，甲方原因等工期順延；交貨地點(diǎn)：遼寧?kù)蠗勑滦徒ú挠邢薰荆校檬┕がF(xiàn)場(chǎng)；制作地點(diǎn)：乙方院內(nèi)；甲方應(yīng)在2018年8月6日前將技術(shù)資料及圖紙交付乙方，雙方辦理圖紙的交接簽認(rèn)手續(xù)；乙方于2018年8月13日前完成技術(shù)資料及圖紙檢查復(fù)核，乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，須在本日期前4日書(shū)面通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方通知書(shū)后3日內(nèi)書(shū)面回復(fù)；結(jié)算：2018年8月13日由乙方按圖紙?zhí)峁┒ㄗ魑镱A(yù)算金額。定作物交付前甲方在制作現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)及檢斤合格后，乙方應(yīng)及時(shí)同甲方辦理結(jié)算手續(xù)，雙方確定合同結(jié)算金額；2018年8月13日，甲方按合同預(yù)算金額支付乙方預(yù)付款30%；構(gòu)件完成乙方現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)及檢斤合格后出廠前付本工程總量的20%，構(gòu)件完成進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)成工程量的一半付本工程總量的30%，最后一車(chē)構(gòu)件進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前，付本工程量總量的20%，甲方向乙方支付最終結(jié)算總價(jià)款的80%后，乙方向甲方提供等額的增值稅專用發(fā)票；違約責(zé)任：甲方逾期支付貨款的，每逾期一日應(yīng)向乙方支付的違約金為未付款的千分之一，乙方逾期交貨，每逾期一天向甲方支付五萬(wàn)元違約金；乙方以與煜梽公司的第六套設(shè)備支架合同尾款做此合同保證金；合同同時(shí)對(duì)爭(zhēng)議解決方式、質(zhì)保期、定作物交付和驗(yàn)收等內(nèi)容作了約定。合同簽訂后，被告（反訴原告）昱晟公司于2018年8月3日將機(jī)加廠房圖紙交付給原告（反訴被告）渤海公司；于2018年8月12日將ＰＣ廠房鋼結(jié)構(gòu)圖紙、觀光通道結(jié)構(gòu)平面布置圖交付給原告（反訴被告）渤海公司；2018年8月15日，原告（反訴被告）渤海公司將ＰＣ廠房、機(jī)加廠房材料清單發(fā)送給被告（反訴原告）昱晟公司；2018年8月20日，被告（反訴原告）昱晟公司將300000.00元ＰＣ廠房鋼結(jié)構(gòu)制作預(yù)付款300000.00元給付原告（反訴被告）渤海公司；2018年8月21日，原告（反訴被告）渤海公司將ＰＣ廠房增加材料清單發(fā)送給被告（反訴原告）昱晟公司；2018年8月28日，原告（反訴被告）渤海公司收到機(jī)加廠房更改圖紙；2018年9月4日，原告（反訴被告）渤海公司收到觀光通道結(jié)構(gòu)平面布置圖更改圖紙；2018年8月26日至9月25日，被告（反訴原告）昱晟公司陸續(xù)向原告（反訴被告）渤海公司供料；2018年9月17日至11月27日，原告（反訴被告）渤海公司陸續(xù)向被告（反訴原告）昱晟公司發(fā)貨；2018年9月19日，被告（反訴原告）昱晟公司給付原告（反訴被告）渤海公司進(jìn)度款300000.00元；2018年10月15日，被告（反訴原告）昱晟公司給付原告（反訴被告）渤海公司進(jìn)度款200000.00元；2019年3月19日，原告（反訴被告）渤海公司出具預(yù)制構(gòu)件車(chē)間與機(jī)加車(chē)間結(jié)算單，結(jié)算單所示總價(jià)為1304641.20元，被告（反訴原告）昱晟公司員工李琨于2019年3月30日在結(jié)算單上簽字，錢(qián)建銘于2019年4月10日在結(jié)算單上簽字。原告（反訴被告）渤海公司稱其已完成全部合同義務(wù)。因履行該合同過(guò)程中，雙方各執(zhí)一詞，故訴至法院，要求判如所請(qǐng)。 上述事實(shí)，有雙方當(dāng)事人陳述，合同、發(fā)貨單、結(jié)算單、錄音、照片、電子承兌匯票、供料單、ＰＣ廠房機(jī)修廠房超期明細(xì)表、ＰＣ廠房鋼結(jié)構(gòu)的原圖與修改圖、機(jī)加廠房的原圖與修改圖、計(jì)劃請(qǐng)示、審批單、回執(zhí)、微信截圖、材料明細(xì)、遺漏材料等證據(jù)佐證，經(jīng)庭審質(zhì)證，可以認(rèn)定

一、被告遼寧昱晟商貿(mào)有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付原告遼寧渤海防腐工程有限公司合同價(jià)款504745.20元及違約金（違約金自2019年4月11日起至全部付清之日止，標(biāo)準(zhǔn)按照未付款數(shù)額的日千分之一計(jì)算給付）； 二、駁回反訴原告遼寧昱晟商貿(mào)有限公司的反訴請(qǐng)求。 如果未按本判決指定的期限履行支付金錢(qián)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)10090.00元，由被告遼寧昱晟商貿(mào)有限公司負(fù)擔(dān)。反訴費(fèi)16200.00元，由反訴原告遼寧昱晟商貿(mào)有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起15日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于遼寧省葫蘆島市中級(jí)人民法院

2020-10-26